关于工程协议书模板6篇工程协议书范本模板

时间：2022-11-12 14:51:00 协议书

　　下面是范文网小编整理的关于工程协议书模板6篇工程协议书范本模板，供大家赏析。

关于工程协议书模板1

　　立协单位（以下简称方）

　　为将甲方工程房。为高质快速、安全完成施工任务，现将幢

　　房土建结构工程式承包给乙方施工，根据合同法及有关规定，经双方共同协商，特立以下协议，希共同遵守。

　　一、工程名称及地点：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程期限：

　　20xx 年10 月2 日-------20xx 年月日。具体根据实际施工进度情况而定。（如遇不可抗拒的自然灾害，施工工期相应顺延）。

　　三、承包方法：

　　清包（包括泥工、木工、钢筋）

　　四、承包内容：

　　1、混凝土工程、（包括预制过梁、砼砖、垫块、预埋件预埋及结构完成后垃圾清理等）

　　2、墙体砌筑（包括施工洞砌筑、室外踏步等）

　　3、土方工程、（包括基坑修土等）

　　4、钢筋工程、（包括拉结筋预埋、凿出、焊接预埋件及零星钢筋工程）

　　5、模板工程、（包括满堂承重架、穿墙螺杆焊接止水片、零星木工活、条子、木桩等）

　　6、本工种临时工棚搭、拆，走道搭、拆等。

　　7、临设工程、（包括宿舍、食堂、仓库、门卫、养护室、临时道路、现场抽水、平整、材料搬运、归堆等）

　　五、价格及结算方法：

　　1、价格：按实际建筑面积为准。每平方米元

　　2、施工现场作业人员生活费按实际施工人员每人每月500 元，班组长每人每月1000 元。到结构完成结帐85~95 %工程款。余款到竣工验收合格后一个月内结清。

　　六、质量要求：

　　乙方必须严格按设计要求和施工规范规定施工、强化管理、精心施工。认真工作。每一道工序必须有技术人员严格把关。保证工程质量一次验收合格，如达不到一次验收合格要求的。一切整改、返工材料、人工均由乙方自负。

　　七、甲方：

　　1、甲方提供施工篮图3 套，复印施工图3 套

　　2、及时提供施工需用的材料及施工机械设备、配件等。

　　3、甲方提供临时宿舍。食堂及饮食用具（蒸饭箱。茶箱等）。水、电等给予方便。

　　4、施工用所有机械（除手用小机械外）均由甲方提供并负责配件购置和修理。反斗车损坏由甲方购置配件，乙方自行修理。

　　5、由于甲方原因造成乙方中途停工、窝工现象，甲方应承担相应的误工损失。

　　6、及时发放职工生活费。

　　八、乙方：

　　乙方作业人员严禁偷盗他人和工地财物。严禁无理取闹。打架斗殴。如有出现给予乙方100~1000 元的经济处罚。直到将肇事者送公安机关。

关于工程协议书模板2

　　一、索赔成立

　　1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

　　2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

　　二、工程索赔的依据

　　按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

　　三、索赔事项概述

　　由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。

　　根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

　　根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

　　通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存

　　在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

　　四、索赔项目

　　索赔事件性质分以下几种：

　　1、工期延长索赔，

　　2、工程变更索赔，

　　3、工程中断索赔，

　　4、工期终止索赔，

　　5、工程加速索赔，

　　6、意外风险和不可预见因素索赔，

　　7、其他原因索赔。

　　结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：

　　1、人工费：

　　由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

　　2、施工机械费：

　　因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

　　3、管理费：

　　因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

　　4、利息：

　　主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。

　　5、措施费：

　　包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

　　五、索赔计算

　　一、工程延期索赔

　　1、人工费：

　　工日：17×54工日=918工日

　　人员窝工按照定额单价乘以0.75,

　　52.23元×0.75×918=35960元

　　工资上涨费不予考虑。

　　2、施工机械费：

　　挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

　　48000元×54÷30×2=172800元

　　24000元×54÷30×4=172800元

　　3、管理费

　　合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元

　　工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

　　4、利息

　　履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的'同期利率5.6%计算。

　　1150000元×54÷30×5.6%=115920元

　　5、措施费

　　合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

　　工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

　　工程延期索赔合计：1227559元

　　二、工程变更的索赔

　　原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为

　　5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

　　索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

　　六、索赔说明

　　此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

　　20___年__月__日

关于工程协议书模板3

　　依据两边协作意向，乙方向甲方供给电脑及网络安全工程师租借效劳，处理甲方计算机及网络体系运转的安全疑问。

　　一、甲方的权力和职责

　　1.享用全部周全的“网管及计算机修理”效劳。

　　2.享用网络工程师涣散或会集效劳的效劳方式。

　　3.享用乙方网管工程师，每两周一次的全部修理养护。

　　4.全部修理养护：

　　逐个检查单台电脑及效劳器操作体系是不是正常运转;

　　互联网与局域网是不是四通八达，以及别的网络设备是不是正常衔接、作业;

　　如发现疑问，在不影响甲方正常作业的前提下，在最短的时间内排除毛病。

　　5.享用24小时的 “网管及计算机修理”的免费咨询效劳，：_________。

　　6.享用合同期内免费供给起码_________小时的电脑知识培训。

　　7.在乙方实施效劳过程中，甲方应积极协助乙方作业，避免效劳中止。

　　8.为确保疑问在救援过程中能够疾速、及时、精确，在乙方工程师出发前往现场前，思想汇报专题甲方有职责精确描绘现场状况，并答复乙方工程师所提疑问。

　　9.呈现不行抗要素阻止协作事务顺利进行时，两边应以相互理解的情绪探讨怎么处理疑问。

　　二、乙方的权力和职责

　　1.此协议收效后，乙方应确保甲方所投保效劳的_________台效劳器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及别的同享网络设备的正常运转。协助电脑隶属设备的衔接与运转。并在甲方网络或单机电脑呈现毛病并报警后，在国家规则的作业时间内，不超越_________小时当即上门，修理的规范到达正常运用。

　　2.免费电话咨询，_________小时供给紧迫上门效劳的次数不超越_________次/年，以紧迫救援完毕后乙方签字确认为准。

　　三、乙方效劳内容

　　1.硬件效劳：

　　乙方确保甲方所投年保的电脑主机(主板、硬盘、光驱、板卡等)、显示器，外设(打印机、扫描仪)、网络设备的保护、修理，确保硬件设备正常运转。

　　注：如发现硬件损坏，乙方担任硬件修理，对无法修理的硬件，由乙方提出配件的规范、类型和报价，能够由甲方自行收购，也能够由乙方代为您收购(以不高于市场价格为准)。

　　2.网络办理与软件安全效劳

　　a.为每台电脑、外设等建立材料档案及体系驱动档案;

　　b.硬件修理、保护;

　　c.软件装置、调试;

　　d.病毒防护及网络安全;

　　e.网络规划、规划、装置、保护;

　　f.信息数据康复、备份;

　　g.技术咨询，免费电脑培训;

　　h.数据收拾;

　　i.暗码办理;

　　j.定时体系优化;

　　k.体系美化、体系速度优化、体系高档优化、灾祸抢救康复;

　　3.关于上述内容中为未涉及的事务内容，两边洽谈后重新议定。

　　四、报价规范

　　10台或以下：_________元/月

　　11～20台：_________元/月

　　21～30台：_________元/月

　　31～40台：_________元/月

　　41～50台：_________元/月

　　50台以上：面议

　　五、协议付费

　　1.收费规范：人民币_________元/月。

　　2.付费方式：在此协议正式收效日起_________日内，甲方向乙方付出人民币_________元，余款_________个月内一次付清。

　　六、保密条款

　　甲方应答应乙方在保护和救助作业需要的状况下，检查硬盘或别的储存设备中的有关信息。关于甲方的信息乙方应确保该信息的保密性，如因乙方作业忽略或蓄意将甲方机密文件或材料丢掉、泄露，乙方将承当全部法令职责和经济丢失。

　　七、职责条款

　　1.网管首要效劳范围是：确保单台电脑操作体系正常运转;互联网与局域网四通八达，而别的应用软件不在效劳范围以内，但应极力给予甲方供给技术指导。

　　2.因为乙方效劳人员作业失误，致使甲方硬件损坏或数据丢掉，由乙方担任赔偿。

　　3.思考计算机软件、病毒等不确定要素，乙方有职责提示甲方将重要数据实时备份，但无法承当由此协议引发的别的职责，包含数据丢掉、商业丢失、民事侵权或别的永久性丢失，以及由此协议导致的偶发性、后继性和间接性丢失。

　　4.不行估计的状况，像因为政策缘由或自然灾害如洪水、火灾、罢工等缘由两边再洽谈而定本协议条款的具体内容。

　　八、争端条款

　　甲、乙两边有职责完结此协议所规则的各项内容，假如发作争议，两边应本着对等、互谅的精力友爱洽谈处理。假如洽谈不成，两边同意通过法令路径处理，两边一致同意_________为法令裁定地。

　　十、协议收效

　　此合同一式两份，甲乙两边各执一份;具有平等法令效力。

　　收效日为_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签定地址：_________ 签定地址：_________

关于工程协议书模板4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着诚信互利的原则，现就甲方扩建寺院工程项目达成协议如下：

　　一、工程概况，工程承包范围：

　　1、钟楼、鼓楼规格：室外宽m，室外长m，天，皇殿规格：室外宽m，室外长m，厢房层规格：室外宽，室外长 m，大雄宝殿规格：室外宽 m，室外长 m，基础建设，室内地板规格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承担。（不包括室内的佛台和室外的走廊、栏杆、石板、油漆彩绘）

　　2、以上规格尺寸如有更改或增加情况，则以联系单签证为准。

　　二、结算方法：一次性包价

　　1、钟楼：万元，厢房万元，大雄宝殿万元。

　　2、人工材料补差，远距离运输：

　　3、管理人员和工人安全保险：万元

　　合计总造价是：元整

　　4、施工用电、用水由寺院负责支付。

　　三、付款方式：

　　1、本协议签订后，机械人工进场施工，八天内付工程款元，基础浇好付工程款万元，主体结顶付工程款万元，屋顶盖瓦开始付工程款万元，完工付工程款万元，余款一年内付清。

　　2、工程质量达到国家验收标准为合格，安全实行团体保险，希望乙方时刻做好防范工作。

　　3、工期以开工报告为准，工期

　　四、验收标准：

　　1、验收标准以乙方提供的图片为准。

　　五、违约责任：

　　1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额为工程总造价的 10 %。

　　2、若甲方未能够按期付款，则均属违约，应给予乙方经济赔偿，赔偿金额按工程总造价的。

　　3、本协议委托内容确定以及费用总额，委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方所有损失。

　　六、争议解决：

　　如双方有不统一认识的地方，双方应本着友好的精神协商解决，如双方有不同意见，则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见，可申请法院解决。

　　七、本协议一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效应。

　　八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定，补充协议与本协议书有冲突的则以补充协议书为准。

　　九、本协议自签定之日起生效。

　　甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：

　　法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：

　　或指定授权人：或指定授权人：

关于工程协议书模板5

　　第一条共同投资人的姓名及住所

　　甲方：_________身份证号：__________________

　　乙方：_________身份证号：__________________

　　丙方：_________身份证号：__________________

　　甲乙丙三方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就各方共同出资并由甲方以其名义享有_________股权，并作为发起人参与_________公司的发起设立事宜，达成如下协议。

　　第二条共同投资人的投资额和投资方式

　　共同出资人的出资额为人民币_________元，其中甲方出资_________元，占出资总额的_________%;乙方出资_________元，占出资总额的_________%;丙方出资_________元，占出资总额的_________%

　　三方一致同意用出资总额_________的股权作为出资，参与股份公司的发起设立，各共同投资人将各持有股份公司股本总额的_________%。

　　第三条利润分享和亏损分担

　　共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

　　共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

　　共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。若共同投资的股份转让后，各

　　共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　第四条事务执行

　　1.甲方、乙方、丙方作为共同投资人身份执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　(1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;

　　(2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;

　　(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;

　　2.甲乙丙三方投资人有权相互检查各自所负责日常事务的执行情况，当三方中一方或两方不再参加公司日程事务的管理时，从事公司管理的一方或两方有义务向不再参加公司管理的两方或一方报告共同投资的经营状况和财务状况;

　　3.甲乙丙三方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;

　　4.任何一方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时，应承担赔偿责任。

　　5.共同投资人可以对某一方或两方执行共同投资的事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由共同投资人投票共同决定;

　　6.共同投资的下列事务必须经共同投资人同意：

　　(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

　　(2)以上述股份对外出质;

　　(3)更换事务执行人。

　　第五条投资的转让

　　1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意;

　　2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;

　　3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　第六条其他权利和义务

　　1.任何一方不得私自转让或者处分共同投资的股份;

　　2.共同投资人在股份有限公司成立之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;

　　3.股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

　　4.股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

　　第七条违约责任

　　为保证本协议的实际履行，任何一方自愿提供其所有的财产向其他共同投资人提供担保。任何一方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

　　第八条其他

　　1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份，共同投资人各执一份。

　　甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________ 丙方(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____ _________年____月____