工程承包协议合同模板5篇(承包合同的模板)

时间：2023-01-30 23:41:00 合同

　　下面是范文网小编收集的工程承包协议合同模板5篇(承包合同的模板)，供大家赏析。

工程承包协议合同模板1

　　序言

　　中国技术进口总公司和国公司根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的其它有关法规，本着平等互利的原则，通过友好协商同意在中华人民共和国省市共同投资，联合经营公司.

　　第一章合营公司的组成

　　1.1 合营各方为：

　　中国技术进口总公司(以下简称甲方)在中国注册登记，其法定地址在中国省市街号;法定代表：姓名职务国籍 . 国公司(以下简称乙方)在国地登记注册，其法定地址在国地;法定代表：姓名职务国籍 .(如合营为多方者，可称丙，丁......方).

　　1.2 合营公司的中文名称为：外文名称为：合营公司的法定地址在合营公司根据业务需要，经有关当局批准后，可在国外或其它地方设立分支机构或办事处.

　　1.3 合营公司是在中国境内设立的合资经营有限公司，是中国的法人.公司的一切经营活动必须遵守中国的法律，法令和条例的规定.

　　第二章营业范围与服务内容

　　2.1 营业范围：

　　合营公司将承担下列各类项目的工程承包或咨询服务：

　　煤矿，冶金，石油，交通运输，水力发电，火力发电，核电站，水利，通讯，及上述各类项目的附属项目等.

　　2.2 服务内容：

　　合营公司在其营业范围内，将为客户提供下列各类服务：

　　2.2.1工矿企业工程项目的新建，改建，扩建和技术改造，发展规划设计.

　　2.2.2初步可行性分析

　　2.2.3可行性研究

　　2.2.4项目评价

　　2.2.5选择土建施工部门

　　2.2.6土建工程的施工监督

　　2.2.7培训技术人员，管理人员

　　2.2.8技术转让

　　2.2.9董事会批准的其它服务项目

(注：可根据具体情况订立)

　　2.3 合营公司将根据上述服务范围，类别及公司营业计划，寻求承担中国国内或国外项目.

　　第三章投资总额及资本转让

　　3.1 合营公司的注册资本为元(人民币或双方商定的一种外币) 其中甲方出资元.占注册资本 % 乙方出资元.占注册资本 %

　　3.2 甲乙双方将以下列方式作为出资

　　甲方：现金元，专有技术使用费元.共元.

　　乙方：现金元.机械设备元.专有技术使用费元

　　其他元.共元.

　　3.3 合营各方在合营公司获得营业执照后天内，分期缴足投资资金，其应付金额和期限规定如下：......

　　3.4任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴按条办理.

　　3.4.1 注册资本的增加转让或以其它方式处置，均经董事会通过.并报原审批机关办理登记手续.

　　3.4.2 合营一方向第三者转让全部或部分出资额.需经公司他方同意.公司他方有权优先购买其转让的股份.公司一方向第三者转让出资额的条件.不得比向公司他方转让出资额的条件优惠.

　　第四章利润分配和亏损负担

　　4.1 合营公司利润在按中国税法纳税完了以后，由董事会决定扣除公司的储备基金，企业基金和职工福利基金后，合营各方按出资比例分享利润或分担亏损或风险.

　　4.2 合营公司的资产负债，仅以公司注册资本为限.

　　第五章合营期限，终止合同及财产清算

　　5.1 合营公司在领取营业执照后，即可以法人身份开始营业，合营期限为年，合营期满合营合同自行终止.

　　5.2 如合营各方一致同意，延长合营期限，应在合营公司期满前6个月，向有关机构提出延长合营期限的申请，每次延长以年为限.

　　5.3 合营公司期限届满或提前解散时.董事会应指定一个清算委员会.清算委员会可包括或由全体董事组成.并按照中国的有关财务会计制度订立公司清算计划.妥善进行清算.合营公司的全部财产资金用于偿还公司债务.履行赔偿义务支付清算费用后.所余全部财产均应依双方在注册资本中所占的投资比例进行分配.

　　第六章合营各方的义务

　　6.1 甲方责任：

　　6.1.1按照3.3条的规定，按时提供应分摊的资本.

　　6.1.2协助合营公司在中国注册并取得营业执照.

　　6.1.3按照合营公司的营业计划.为合营公司提供国内外工程项目.

　　6.1.4协助合营公司在当地招收有经验的和合格的经营管理人员，工程技术人员及工人.

　　6.1.5协助合营公司的外籍工作人员办理入境签证，工作许可证等手续.

　　6.1.6负责办理合营公司委托的其它事宜.

　　6.2 乙方责任

　　6.2.1按照3.3条的规定提供应分摊的资本.

　　6.2.2按照11.1条及附件的规定.提供适用及先进的技术.乙方应尽最大努力取得所需要的出口许可证.(详见附件).

　　6.2.3按照合同规定.向合营公司提供有经验的合格的技术人员及高级管理人员.协助合营公司聘请国外有关高级工程技术及管理人员.

　　6.2.4培训合营公司的技术人员，管理人员及其他工作人员.

　　6.2.5按照合营公司的营业计划，寻找国外有关工程项目.

　　6.2.6办理合营公司委托的其它事宜.

　　6.3 免责范围：

　　合营各方除按合同规定享受权利，承担义务外，对于因合营公司的行为引起或与合营公司行为有关的任何间接或直接发生的损失或损害，双方均不向对方负责.

　　第七章董事会

　　7.1 合营公司设立董事会.董事会为合营公司的最高权力机构.董事会由名董事组成.其中甲方名;乙方名;董事长由甲方委派;设副董事长名.由方委派.

　　7.2 董事长，副董事长及董事的任期为四年.任期期满后，如获继续委派可以连任.

　　任何一方可以随时更换自己委派的董事长，副董事长或董事，但必须书面通知合营的另一方.

　　7.3 董事会的职权，决议程序及董事会的召开均按合营章程的规定执行.

　　第八章经营管理机构

　　8.1 合营公司实行董事会领导下的总经理负责制.设总经理一名由方推荐.副总经理名.由甲方推荐名.乙方推荐名.正副总经理任期为年.

　　8.2 总经理的职责是负责执行董事会的决议，组织和领导合营公司的经营管理工作.副总经理根据合营章程的规定，协助总经理工作.合营公司将根据本公司的业务需要下设部门经理.负责部门业务的日常工作.并对总经理和副总经理负责.

　　8.3 正副总经理由合营公司董事会任命和免职.正副总经理不得兼任其它公司和企业的总经理和副总经理的.职务.各部门经理由总经理任命.

　　第九章财务会计制度

　　9.1 合营公司的财务会计制度应根据中华人民共和国有关法律和财会规定.结合本公司的实际情况加以制定.合营公司注册登记后，应及时到当地财务部门和税务机关备案.

　　合营公司在中国银行开立人民币和外汇帐户，也可以在经批准和指定的国外其它银行开立帐户.

　　9.2 合营公司的财务会计制度，应采用日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止，为一个会计年度.公司会计采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐.一切记帐凭证，单据，报表，帐簿必须用中文书写.(也可以同时用甲乙双方同一种外国文字书写).

　　9.3 合营公司设总会计师，副总会计师各一名.总会计师的职权和责任按合营公司章程的规定执行.总会计师由方推荐.副总会计师由方推荐.总会计师副总会计师均由董事会任命.

　　第一章劳动管理

　　10.1 合营公司职工的雇佣，辞退，工资，福利，劳动保护，劳动保险及劳动纪律等事宜.均按《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》和董事会与合营公司工会签订的劳动合同办理，劳动合同订立后.即报当地劳动管理部门备案.

　　10.2 甲乙双方推荐及聘用的高级管理人员.高级工程技术人员的工资及福利待遇等问题由董事会讨论决定.

　　第十一章技术和服务的提供

　　11.1 合营双方长期合作的一个重要目的，是由双方向合营公司提供先进和适用的技术和优质服务，推动合营公司业务，使其在国内获得卓越显著的经济效益.在国际市场上获得较强的竞争能力.技术和服务的提供将与公司从事的项目相结合，并支持项目的实施.公司还将根据具体情况制订培训计划.使其公司有关职员能成功地运用这些先进技术.技术和服务的提供方式.具体内容，费用标准等详见附件.

　　11.2 合营公司与合营双方签订的有关技术或服务协议.其期限为年.协议期满后.合营公司仍有权使用这些技术.

　　第十二章纳税

　　12.1 合营公司按照中华人民共和国有关税法规定交纳各种税金.

　　12.2 合营公司的职工按照《中华人民共和国个人所得税法》交纳各种税金.

　　第十三章保险

　　13.1 合营公司的各项保险均向中国人民保险公司投保.由公司经理向董事会提出公司的保险计划.经董事会讨论决定后，以合营公司的名义办理投保手续.

　　第十四章违约责任

　　14.1 合营一方因不履行合同或履行合同义务不符合约定条件.造成合营另一方损失时.受损失一方有权要求赔偿损失或采取其它补救措施.补救措施采取后尚不能完全弥补另一方所遭到的损失的.另一方仍有权要求赔偿损失.

　　14.2 合营一方因违反合同而承担的赔偿责任.应相当于另一方因此而遭到的损失，并支付一定数额的违约金，其违约金的计算方法如下

　　14.3 合营一方未按期支付合同规定的应付金额，合营公司有权收取迟延支付金额的利息.从逾期第一个月起;......

　　上述逾期的利息以各自出资的货币支付.

　　第十五章不可抗力

　　15.1 合营双方因不可抗力事件(地震，台风，水灾，火灾，战争及其它不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故)以致造成受事件直接影响的一方迟延履行或无法履行本合同，在符合下列全部规定的情况下不作为违约处理.

　　15.1.1 不可抗力事件是阻止、阻碍、迟延受事件影响一方履行合同的直接原因.

　　15.1.2 受事件影响的一方在该事件发生的情况下.已经采取了所有能够实施的合理措施.

　　15.1.3 受事件影响的一方.在遭受事件时，已立即通知合营他方.并在十五天以内，以书面形式提供事故情况，及处理结果和迟延履行或无法履行本合同的理由.并由该事故发生地的合法公证机关出具证明.

　　15.2 一旦事件影响已克服或处理结束.受事件影响的一方必须立即通知合营他方.

　　第十六章争议的解决

　　16.1 合同发生争议时，合营各方应尽可能通过协商或第三者调解解决.当事人不愿协商解决的，可以提交中国仲裁机构或双方同意的其它仲裁机构仲裁.在中国仲裁应遵守中国仲裁机构的仲裁程序.在其它机构仲裁应遵守该机构的仲裁程序.

　　16.2 仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力.

　　仲裁费用由败诉方负担或由仲裁裁定.

　　第十七章适用法律

　　17.1 本合同的订立，效力，解释，履行和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖.

　　第十八章合同的变更与解除

　　18.1 经合营各方协商同意后，可以变更或修改合同，合营各方必须就此签订书面协议方能有效.

　　合营任何一方未征得合营他方的书面同意，不能将本合同章程和合同附件规定的权利和义务转让给第三者.违反上述规定以任何方式转让的合同均属无效.

　　前两款所述变更情况，按中国法律或行政规定，应由国家批准成立的合营合同，应经原审批机关批准方能有效.

　　18.2 有下列情形之一的，合营一方有权通知他方解除合同.

　　18.2.1 企业发生严重亏损，无力继续经营;

　　18.2.2 另一方违反合同，以致严重影响订立合同时所期望的经济效益.

　　18.2.3 另一方在约定期限内没有履行合同，在被允许迟延履行的合理期限内仍未履行合同.

　　18.2.4 发生不可抗力事件.致使合同的全部义务不能履行;

　　18.2.5 合同约定的解除合同的条件已经出现.

　　18.3 有下列情况之一的合同即告解除.

　　18.3.1 仲裁机构裁决或法院判决终止合同;

　　18.3.2 双方商定同意解除合同.

　　18.4 在合营合同解除时.双方有义务完成合营公司正在进行的项目.

　　第十九章合同生效及其它

　　19.1 按本合同原则订立的如下附件，包括章程，协议，附件等均为本合同的组成部分.本合同条款与附件条款发生矛盾时，应以本合同条款为准.

　　19.2 本合同经双方法定代表签字后，须经批准方能生效.

　　19.3 本合同于一九八年月日由甲，乙双方的授权代表在地签字.

　　中国技术进口总公司国公司

　　代表签字：代表签字：

　　甲方见证人(签字) 乙方见证人(签字)

　　年月日

工程承包协议合同模板2

　　发包方：______________(以下简称甲方) 联系电话：_____________

　　施工队：_______________(以下简称乙方) 联系电话：_________________

　　甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：__________________________ 工程内容：______________________

　　二、人工价格：______________每平方米计算。

　　三、付款方式

　　1、工人生活费按每人每天___________元支付。

　　2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的

　　4、保修金：工程工资总价________后支付。

　　五、材料

　　1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。

　　2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。

　　七、质量

　　1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。

　　2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。

　　3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。

　　4、乙方施工中严格执行安全施工规范。

　　5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。

　　6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

　　发包人： (签章) 施工队： (签章)

　　身份证号码：身份证号码：

　　签约日期：签约日期：

工程承包协议合同模板3

　　发包人代表(甲方)：

　　承包人代表(乙方)：

　　身份证号：身份证号：

　　联系电话：联系电话：

　　合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

　　1、甲方将位于__市__区__小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。

　　2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

　　3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

　　4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

　　5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

　　6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

　　7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

　　8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

　　8、总工程的费用为____元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

　　双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

　　甲方：(签字)盖章

　　乙方：(签字)盖章

　　签订日期：__年__月__日

工程承包协议合同模板4

　　发包方: (甲方)

　　承包方： (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，在公平，公正，自愿，诚信的原则，双方协商一致签定本合同，严格遵守。

　　第一条：承包人承包范围

　　项目名称：

　　第二条：承包方式及工作内容:

(一)承包方式：包工及全部小型材料、机具，大型机械、脚手架的拆装小型维修等。

　　1.小型材料及用品包括：安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、铁丝、元钉、胶带、砼振捣机械等。

　　2.机械：(不含塔吊、搅拌机、施工电梯);钢筋制作机械：调直机、对焊机、切断机、弯曲机、弯箍机、元16以上钢筋电渣压力焊机、切断机、套丝机)。木工机械。

　　3.小型工具：

①钢筋工具：大剪、卡具等;

②木工工具：电锯、手锤、电钻、撬杠、手工具、铅笔、卷尺等;

③瓦工工具：大铣、刮尺、灰条、灰铲、灰槽、刨锛、瓦刀、电锤、钻头、吹风机等所有的手头工具。

(二)承包内容：

　　1.施工图纸范围内全部工程：基础、主体结构、室内(门窗以内)抹灰(除顶棚抹灰外)、屋顶女儿墙压顶抹灰工程，从垫层开始到工程验收的全部工程内容，如图纸内设计变更减少也不扣除相应费用。含阳台栏板、造型、线条、二次结构、预制构件等，包括：砼垫层、防水找平层保护层、基础及基础以上钢筋、砼、模板、二次结构填充墙砌体、砼、模板钢筋施工、楼地面、内装饰、屋面工程(除防水层)、伸缩缝等，直至工程验收的要求及合理保修期的工作，不包括(土方开挖、室内外回填、破桩、碎石垫层碾压、降水、门窗、油漆涂料及腻子、墙地砖贴铺、安装、防水工程)工程。

　　2.具体范围：

①包括所有现浇基础、主体结、钢筋制安(包括钢筋各种焊接和连接)、模板安装与拆除及整理堆放、混凝土施工及养护。

②包括所有填充墙砌体及砖砌体的施工二次结构植筋人工及机械(不含植筋胶)等。

③主体装饰结构施工阶段内内外脚手架搭拆及现场内的水平、垂直运输。

④基础垫层、找平层和保护层、止水带安装。

⑤基础及主体施工阶段的图纸交叉零星其他工程预埋件的制安与洞口预留;6装饰工程室内抹灰(天棚除外)、楼地面(不包括墙地砖)、室外防水墙面抹灰、屋面工程。

⑥大型机具、脚手架、维护(不含材料)的拆安。

　　8.室外施工施工封闭等。

　　3.安全文明施工：达市级安全文明施工标准。本阶段内施工场地所有安全防护设施及楼内外安全通道搭设、四口五临边的搭设、各种防护棚、操作棚的搭设，以及文明施工现场所悬挂的标牌、材料、周转材料、机械设备的整齐合理堆放、围护、楼层内及现场日常的清理打扫等。

　　4.包括起吊机械设备拆除(发包方负责试运行)，包括塔吊司机的费用。

　　5.承包方现场所有施工人员工伤保险。

　　6.与安装队、及其他工种的协调配合

　　7.钢材、周转性材料、模板、机具卸车人工费用。如实际情况需机械由发包方负责机械。

　　8.包括冬雨季施工人工降效费(如雨季防洪、雨后清理积水、冬季清扫积雪等

　　第三条：工程质量：(依据山西省建筑工程质量验收标准)

　　工程质量标准：合格(模板工程达到优良标准);

　　第四条：施工工期

　　本合同约定的施工内容自主体部分年工。整体工程年月日竣工;若因发包人原因和不可抗拒的自然灾害造致使本合同约定工期未能完成，承包人不承担任何责任。(如提前完成奖励5000元，如达不到合同工期要求，扣除合同平米单价2元//m2 )

　　第五条:承包价格

　　以承包内容建筑面积平方米单价计价：按建筑面积： /m2 计算。单价不含税金。建筑面积执行建设部发布的国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-20____.

　　第六条: 付款方式：按完成合格工程形象进度80%支付;全部工程交验合格后，发包方施工技术人员按合同要求及质量情况签署意见报负责人复核签字报财务(扣除维修金 2%)支付余额。

　　第七条：发包方责任和义务

　　1. 协调开工前三通一平工作.施工过程中的水电供应。

　　2. 按合同约定及时支付工程款。

　　3. 保证施工中所需材料、构件、周转性材料的及时供应，做好材料取样、送样、配合比及原材料出厂证明收集工作。

　　4. 负责组织隐蔽工程验收，基础及主体工程的中间验收与签证资料填写。

　　5. 做好技术，质量，安全方面及图纸与建设方沟通交底，以避免承包人由此而引起的返工和窝工，应积极主动的配合，承担因发包人原因造成损失和费用。

　　6. 全面协调施工中与其它单位配合工作，有权监督各施工中的质量，进度，安全等工作。

　　7. 负责施工期安全及文明施工的(部分材料用具)供应。

　　第八条:承包方的义务和责任

　　1. 组织足够熟练技术工人进行施工，按照本合同第四条的约定时间，完成本合同第一条规定全部工作内容.(不得雇佣童工、及60岁以上有疾病及犯罪人员)

　　2. 项目负责人、项目技术负责人、特殊工种人员必须常驻工地，并持证上岗。未经发包人同意不得随便更换人员，如承包方人员不听发包方的指挥或合理要求，违纪违规行为情节严重的，发包方有权责令承包方将其辞退。

　　3. 严格按施工图纸和现行施工验收规范进行施工.每完成一项工作，均应报发包人现场质检人员验收，合格后方可进行下一道工作。承担因自身原因造成损失和费用。

　　4. 听从发包方管理人员和主管部门，监督，指挥，服从管理，配合检查，执行处理意见.

　　5 .配备能胜任该工程工作的技术人员，负责该工程的日常施工工作(工程定位、测量放线、质量自检、整理等)。

　　6. 认真组织施工、精细编制施工进度、质量保证措施、施工安全措施、施工技术方案、节约措施，主要施工技术指标统计。严格执行技术方案及措施、确保工程质量。

　　7.提供材料的使用计划，各种材料在使用7天前向发包方提出书面材料用量计划。报发包方现场管理人员签字确认。

　　8. 编制现场文明施工措施，加强文明施工管理。保证道路畅通，并按规定悬挂文明施工图片，合理利用施工现场场地堆放材料，施工期间的水电管线架设，或因实际需要改动架设，现场道路的日常维护。负责施工现场的清理干净;材料、工具整齐堆放等。生产区及生活区无长明灯、长流水生活垃圾及时清运。负责有关部门检查前的文明施工工作，达到文明施工标准。如达不到文明施工标准，承担自身造成的各项罚款。

　　9. 严格安全管理，明确事故责任，确保安全使用，杜绝事故发生。负责购买人身事故保险(如拒缴有建设单位扣缴)，如发生安全事故，承担一切责任。

　　10 .做好各种资料现场收集。砂浆、砼试件制作，钢筋及其他试件的现场采样。做好施工前各工种图纸会审，隐蔽工程报验前工作。

　　11. 分部、分项、隐蔽工程自检合格后，经建设、监理、发包方检验合格后，方可进行下一道工序。

　　12. 因自身原因造成的工程质量不合格所发生的一切损失及费用。并赔偿发包方的材料及其他费用。

　　13. 人为造成的材料及半成品损坏，按实际价格从预付款项扣除。

　　14 .所有施工现场人员回家或外出，必须自动打开行李，经发包方管理人员检查后方可外出。

　　15. 施工现场不许有大小便，否则按划分的区域罚款500-1000元，并负责清理干净。

　　16. 乙方不得将工程转包，如转包。发包方有权中止合同，并绝付前期工程款项。

　　17 .施工现场临时用电，应严格执行安全用电操作规程，负责本单位职工用电临时安装的材料、合理采用用电器具。确保用电安全。

　　18. 承包方严格做到“厉行节约、杜绝浪费”。场地必须清理干净、能利用的充分利用(如落地灰随时清理利用。砂浆每班必须用完，落地砼及时清理到指定地点备用)，做到工完场清。否则按材料价格的5倍进行处罚。钢筋及工具性材料精细计算，合理利用，根据实际进行下料。在合理情况下的节约给予奖励。

　　19. 分部工程完工后，机具及材料要及时整理、规方成垛，做到工完场洁;负责已完工程交工前的保护，并承担其费用。

　　20. 文明施工工地严禁打架斗殴，如发现一次罚款1000-5000元