采购三方合同8篇三方采购合同有法律效力吗

时间：2023-02-17 21:49:00 合同

　　下面是范文网小编收集的采购三方合同8篇三方采购合同有法律效力吗，以供参考。

采购三方合同1

　　建设方：（以下简称甲方）

　　总包方：（以下简称乙方）

　　分包方：（以下简称丙方）

　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　四、工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　五、合同价款：

　　合同定价（大写）：

　　暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。

　　六、决算依据：（XX 版）《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、（XX 版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　九、建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　十、总包方的工作

　　1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

　　2、负责现场临时水电的统一管理。

　　3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　十一、分包方的工作

　　1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　十二、违约责任

　　1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

　　十三、组成合同的文件：

　　1、本工程合同书；

　　2、施工图纸；

　　3、工程预算书；

　　4、规范、标准及其它技术文件；

　　5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

　　十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

　　兹证明双方签订如下：

　　建设方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日

　　总包方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署： x月x日

　　分包方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署： x月x日

　　签订地点：

　　签订日期：x月x日

采购三方合同2

　　甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：

　　甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，

　　气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。

　　三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

　　五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

　　七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按

　　合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。

　　乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％。九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲

　　裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉

采购三方合同3

　　甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：

　　甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，

　　三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

　　五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

　　七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。

八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。

　　乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％。

九、解决合同纠纷的`方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

采购三方合同4

　　买受人：_________________（以下简称甲方）

　　出卖方：_________________（以下简称乙方）

　　第三方：_________________（以下简称丙方）

　　就项目，甲方与丙方签订施工合同，甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议

　　第一条甲方委托丙方于每月20日前，将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方，代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。

　　第二条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行，丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。

　　第三条乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后，应于收款时开具等额材料发票给甲方，此发票由丙方转给甲方。

　　第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的，以本协议为准。

　　第五天本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，各具同等法律效力，自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

　　附：_________________本合同附件：_________________

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）

　　丙方（盖章）

　　甲方代表：_________________乙方代表：_________________丙方代表：_________________

　　签约日期：_________________签约日期：_________________签约日期：_________________

采购三方合同5

　　甲方(买方)：

　　乙方(卖方)：

　　丙方(卖方、供应商) :

　　甲乙丙三方本着“诚实守信，平等互利”之原则，期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系，避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失，为保证三方的权益，特约定如下：

　　一、总则

　　甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目，甲方向乙方下达采购订单代采物料，丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务，根据《合同法》关于委托合同的规定，签订本协议，共同信守:

　　1、甲方与丙方协商确定采购物料的品名、数量、价格、付款等具体信息后，甲方出具《采购订单》给乙方，乙方据此向丙方下达《采购委托书》，该《采购订单》直接约束乙方和丙方。

　　2、《采购订单》项下的付款义务由甲方承担，订单款项的支付方式为甲方依双方签订的《采购合同》中对账及付款方式条款执行，乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。

　　3、丙方应按照《采购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人，三方合作期间，因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷，应由乙方与丙方自行协商解决，甲方不承担任何责任。

　　4、每月执行三方对账，对账过程由丙方主导，丙方需出具两份对账数据：

　　4.1 丙方对甲方的交货数据明细，此份数据明细由甲方负责核对及审核;

　　4.2丙方对乙方的对账数据明细，由乙方负责核对及审核，甲方负责监督;

　　二、质量保障协议：

　　1、来料检验

　　1.1针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观0.65，)进行抽样检测;当甲方检验不合格时，通知丙方确认，如确认为模切料来料不良，则由丙方安排人员至甲方进行返检，返检位置由甲方协助提供，如甲方需提供指导时，甲丙方应提供相对应的技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时，可与甲方协商由甲方协助选别.，选别费用由丙方承担.

　　1.2 若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方，当方案及变更生效后会及时通知甲方，并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品，否则出现的品质问题由丙方承担.

　　2、上线不良处理方式

　　2.1丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(，外观≧98%) ，低于98%时由甲方通知乙、丙方确认，如不良现象属模切料不良时，则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产，重工地点由甲方协助提供，

　　2.2 当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良，不良品全部由甲方负责承担.

　　2.3 模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..

　　3、客户投诉及售后不良处理方案：

　　3.1当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认，如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理，处理及选别费用由丙方承担.

　　3.2 当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时，整批不良超过3000PPM时)，每批处罚20xx元.如确认是模切料导致，所有损失由丙方承担

　　3.3 当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时，由丙方承担所有不良及改善对策提出.

　　3.4当甲方投诉属模切料问题时，丙方必须在4小时内对不良现象进行确认，投诉24内对不良现象进行排查，并给出初步分析处理结果，三个工作日内给出改善对策及8D报告，若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.

　　四、售后支持

　　1、因甲方是向乙方下达采购订单，原则上售后工作由乙方主导，因为丙方所提供物料产生质量问题，丙方需积极介入;

　　2、如丙方配合消积，乙方需及时向甲方升级反馈，和甲方一起共同通知丙方冻结货款，乙方无权单方面冻结丙方应付货款;

　　3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票

　　本协议从三方签字之日翌日生效，止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议，按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止，则本协议自动终止。本协议一式三份，三方各执一份，经三方负责人或授权代表签字后生效。

　　本协议与三方签定的《采购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应，因本协议履行过种中发生争议或纠纷，需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。

　　甲方(买方)：乙方(卖方、供应商)：丙方(卖方，供应商)

　　授权代表：授权代表：授权代表：

　　签署日期：签署日期：签署日期：

采购三方合同6

甲方：乙方：丙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙、丙三方就赣州市—————————道路绿化工程一标包苗木采购事宜，经三方协商一致签订苗木采购合同。

　　一、三方工作：

　　1、甲方工作：负责本项目建设资金的筹措和支付，对本项目建设实施监督，协调处理本项目相关事项。

　　2、乙方工作：接受甲方委托，具体负责本项目的组织实施。 3、丙方工作：按照招标文件和本合同要求，进行苗木供应。

　　二、供苗供应时间：

　　苗木供应时间大约在20xx年2月至3月，乙方在用苗前4天将书面通知乙方（当次的）用苗数量、规格、品种、送达地点、联系人、接苗等各项事宜，丙方应及时起苗、包装和运输，必须满足乙方的时间及数量要求。

　　三、苗木质量标准：

　　1。所有苗木必须生长旺盛、健壮、树型匀称不偏冠，树干通直，无病虫害、无缺乏矿物质症状，树皮无机械损伤或虫眼。

　　2。所有苗木必须是全冠苗（保证移植一次以上），保证有二级分枝。

　　3、所有苗木土球需符合规格，土质必须是粘性土，不松散，保证土球包扎紧实且完整。

　　4、苗木运输过程中，必须保证苗木主枝完整，不折断。

　　5、花灌木分枝均匀，造型树姿态优美。 6、根系发达而完整，无劈裂。

　　四、苗木包装与运输要求：

　　苗木在装车时，应根据苗木规格确定运输量，不能堆压过紧，堆放过高，装车后及时启运，加盖蓬布，并有防风、防晒、防发热、防雨淋措施。苗木装卸时应轻拿轻放，不得损伤苗木或造成散球，同时确保苗木运输途中不缺水。

　　五、苗木验收：

　　1、苗木质量检验

　　（1）测量苗木产品干径、基径等直径时用游标卡尺，读数精确到0。1cm。测量苗木产品树高、灌高、分枝点高或着叶点高、冠径和蓬径等长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺，读数精确到1。0cm。

　　（2）测量乔木树高从基部地表面到正常枝最上端顶芽之间的垂直高度。不计徒长枝。对棕榈类等特种苗木的树高从最高着叶点处测量其主干高度。

　　（3）测量灌高时，应取每丛三支以上主枝高度的平均值。

　　（4）土球标准：乔木土球需达到胸径的8倍以上，以钢卷尺或木制直尺测量，读数精确到1厘米。

　　（5）苗木花色及纯度检验：苗木花色以开出的花色为准。

　　（6）小乔木必须满足施工图设计和本合同要求，不允许偏差。附：苗木规格允许偏差和检验方法

　　2、苗木数量检验

　　以赣州市园林局、种植单位、监理单位、供货单位人员现场验收，签字填制《供货验收单》，《供货验收单》各方应认真保存，以备查证和结帐。

　　3、苗木品种纯度检验

　　以苗木成活后三个月的检验为准。

　　4、供苗流程

　　（1）中标后签定苗木订购合同前，乙方保留到苗场看苗、现场鉴定质量的权利，若乙方认为其供应商提供的苗木达不到乙方要求时，乙方有权依序选择下一家供应商为中标人，以此类推。

　　（2）丙方根据乙方要求的数量及供应时间，应做好必要的供苗准备。

　　（3）丙方应做好与种植单位的衔接工作。

　　六、供货中标标包为标包，共有苗木品种种，总金额整（￥）（详见附表）。

　　七、付款方式与违约责任：

　　1、丙方供苗过程中，由于苗木质量不符合规格要求，乙方有权终止本合同的履行，并没收履约保证金。

　　2、丙方必须确保苗木质量，由于丙方所供苗木质量问题造成的民工窝工及机械产生的费用损失由丙方支付。

　　3、苗木经乙方验收合格后60天内支付货款的90%，剩余的10%在验收花色（有花色应在苗木开花验收合格后）纯度合格后10天内，凭乙方签署的《验收合格通知单》一次性支付。

　　八、三方协商同意其它条款：

　　1、丙方应全程跟踪起苗、装车、运输、种植等过程。

　　2、在供苗过程中，丙方必须派专人在施工现场核实苗木的数量及质量。

　　3、丙方所供每车苗木必须提供苗木清单。

　　4、如有特殊种植技术要求的苗木，丙方需提供书面种植技术资料或派技术人员至现场协助种植。

　　5、乙方有权派人员到起苗地监督、检查起苗、装车。

　　九、其它事宜：

　　1、本苗木采购合同价为起苗、包装、装车、运输、税务发票、苗木检疫、利润等到达施工现场的所有费用的最终报价。

　　2、丙方开具的税务发票单位名称为赣州市城市基础设施建设投资管理有限公司。

　　3、履约保证金为中标苗木合同总价的10%，丙方应在中标后签订合同之前交纳。履约保证金根据苗木供货情况是否符合质量、规格等验收标准后再按同比例退还。

　　4、本合同未尽事宜，三方友好协商解决，产生争议的提交赣州仲裁委员会仲裁。

　　5、合同经三方签字盖章生效，本合同一式捌份，甲方二份，乙方伍份，丙方一份。

　　甲方盖章：

　　授权代表：

　　日期：

　　乙方盖章：

　　授权代表：

　　日期：

　　丙方盖章：

　　授权代表：

采购三方合同7

　　甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：

　　一、甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，气密性测试0。3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。

　　三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。

　　四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

　　五、包装标准：木箱+隔板（可回收）

　　六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

　　七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。

　　八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的1%向甲方偿付违约金。乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100% 。

　　九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉

　　甲方盖章：

　　授权代表：

　　日期：

　　乙方盖章：

　　授权代表：

　　日期：

　　丙方盖章：

　　授权代表：

　　日期：