下面是范文网小编收集的期房买卖合同[]3篇(购买期房合同),供大家赏析。
期房买卖合同[]1
篇一:期房买卖合同范本 期房买卖合同范本 甲方:(卖方) 身份证: 乙方:(买方) 身份证:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜,签订本协议,协议内容如下:
一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下: (1) 该房屋产权证号为 _________ ; (2) 该房屋地址为: ;面积为: ,该房屋用途为: ;
二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为 ,自签定本协议当日,甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币 元整(大写:人民币 元整)。
四、乙方于签约后次日,于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况,且甲方将相关交易资料交至中介方后,直接支付甲方定金人民币 元整,该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致,待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下:
1、乙方于签约后次日,直接支付甲方定金人民币 元整。
2、乙方于甲乙双方至上海市 区房地产交易中心办理过户手续前,支付甲方房款人民币 元整暂存于中介方帐户(户名: ,帐号: ),中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。
3、乙方于银行发放贷款时,以贷款的方式支付甲方房款人民币 元整,该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。
七、若甲方在与乙方签定本协议后,反悔不出售该房屋给乙方的,则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;
八、若乙方在与甲方签定本协议后,反悔不购买该房屋的,则无权要求甲方返还已收取的定金。
九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。
十、甲、乙双方协商一致,各自承担各自交易过程中产生的税费,任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。
十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《上海市房地产买卖合同》,本协议未尽事宜以双方签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷,由双方协商解决,协商不成的,皆选择至上海仲裁委员会裁决。
十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效,且乙方有权指定第三人完全承受本协议,作为将来追加该第三人作为买方主体之一。
十四、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,中介方执一份。甲 方: 乙 方:
身份证: 身份证:联系电话: 联系电话:联系地址: 联系地址:日 期: 日 期:中介方: 联系地址: 联系电话: 日 期:篇二:安置期房买卖合同范本9 安置期房买卖合同
合同双方当事人: 出卖人(甲方):_______________(以下简称甲方) 身份证号码:__________________________ _______________ (房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):_______________ (以下简称乙方)身份证号码:___________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第二条、本合同中所述房屋为_____________________________,是
________________________的家庭(夫妻)共同财产。原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易价格: 成交价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第四条、付款时间与办法: 甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在_2013_年____月___日将全款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付全款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。 第四条、房屋交付: 甲方应在开发商交房当日将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房有关的文件及票据交付乙方,(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。
第五条、甲方逾期交付房屋及逾期的违约责任: 除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过30天,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日(遇法定节假日顺延),甲方按乙方已支付房价款金额的_10_%(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行;逾期超过30天(大写数字),则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。
1.甲方按乙方累计已付款的__10 %(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第五条约定的实际交付之日起_15_天内交付房屋。
2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方。赔偿损失等同于乙方全额的房款。再按_10%_利率付给乙方利息。
第五条、关于产权登记的约定: 本房屋以后遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。
1.面积。因房屋是期房。先以图纸上的标注面积进行结算。待实际交房后,以实测,面积为准。开发商、甲方、乙方三方相互结算。长退短补。
2、交房后至未过户期间。因此房是拆迁安置房,此房证是甲方姓名.甲方应给与乙方,保留在乙方手中。因甲方私藏、隐匿、或抵押、借贷、转让等行为均属于违法无效。由此所造成的一切后果均由甲方负责。
3.过户条件成熟后,甲方应积极协助乙方办理过户手续,并提供所需全套资料。过户的所有费用由乙方负责。 第六条、本合同办理公证,经国家公证机关____ 公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。公正费由乙方负责。本合同在双方签字之日(2012年______月______日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第七条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)____________一份,留存备查。第八条、本合同发生争议的解决方式: 双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。 1. 提交______仲裁委员会仲裁。 2. 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。 第
十、条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):
购买方(乙方):
见证人: 2013 . 身份证号码: 身份证号码: 身份证号码: 身份证号码: 身份证号码:篇三:期房转让协议书范本
权益转让协议书
甲方(卖方): 身份证号: 电话:住址:乙方(买方): 身份证号: 电话: 住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、该房屋权属状况如下:
1、甲方于年 月 日与 房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号: ),该合同约定:甲方以人民币 元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋): 房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。
上述合同已由 登记备案,由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币元整买卖该房屋,甲、乙双方间的实际付款方式如下:
1、 乙方于签约后 日内以 方式,支付甲方房款人民币 元整;
2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前 日,支付甲方其余房款 元;
3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为:
1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的权益转让;
2、甲方应在 年 月 日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;
四、乙方的义务:
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;
2、该房屋的维修基金由乙方承担;
3、乙方应在年 月 日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,反悔不出售该房地产给乙方,则乙方有权单方面终止本协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款;
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,乙方反悔不购买上述房地产,则甲方有权单方面终止本协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款,每逾期一日,应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金;
八、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后,七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的,逾期达15日,则视为违约,同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。 甲方(签字):乙方(签字): 时间: 时间:
期房买卖合同[]2
本报记者徐统余
房价“高烧”不退,催生一批职业“炒房客”。
担心短期房价会下跌,“炒房客”也不敢把房子“捂”在手里,拿到房子还没领“两证”就与他人签订买卖协议。眼看着房价仍在上涨,“炒房客”又玩起了“跳单”把戏。
“炒房客”为什么敢于这样做?法援律师为你揭开秘密。
买了套“二手”新房()
张强家住南京市区,与父母挤住在一起。房子是父亲单位公房,面积只有20多个平方米。跟女友领取结婚证已经1年多了,可是张强仍未举行婚礼。为什么?因为没有房子,女友不同意“进门”。
张家决定“筑巢引凤”,赶紧买房子。去年10月份,张强转了不少楼盘。市区的房价太可怕了,他把目光转向江北。
然而,江北的新房价格也很高,张家还是买不起,算了,买二手房吧,毕竟比新房价格低一点。
中介公司推出的一套房源不错,张强跟着房主许明去实地看房,这才发现房子没有装修。许明坦陈,该房刚拿到钥匙,“两证”还没到手。
不过许明与开发商签订了买卖契约。许明向张强保证,只要张强同意购买,那么“两证”下来后就过户。中介公司也向张强作出上述承诺。
房子价格确实相对便宜一点,张强最终与许明签订了买卖协议,协议上中介公司也盖了章,算是三方协议书。签约时间是在去年11月份。
贷不到款致买卖不成?()
张强无法一次性支付房款,买卖协议约定,中介负责帮张强办理贷款手续,于是张强按约向许明支付了20%的首付款。这笔钱是张强父母的“棺材本”。
接下来要办贷款手续,张强静候中介的通知。然而,两个月过去了,中介总是说手续没办好。
转眼到了2010年。一个月前,中介公司突然告诉张强,贷款手续办不下来了,因此买卖协议无法履行。
张强一听就急了,与中介、许明交涉。许明说,买卖协议无法履行,他将退还张强的首付款。
张强指责许明违约。对方反驳道,是张强办不下贷款手续,付不了全部房款,过错在张强一方。
在上述三方协议中约定,协议如果无法履行,违约一方需承担违约金。按许明的意思,张强还得付给对方5万元。
张强抓狂了,明明是许明想“跳单”,还要他来承担违约金?中介公司居中调解,许明说,那违约金就算了,他将退回首付款,双方再无瓜葛。张强拒绝这一方案。
买卖协议有法律效力吗?()
张强认为,许明之所以不想履行协议,完全是因为房价上涨太快,不想卖房子了。记者联系上许明。许明否认张强上述说法,称其很想卖房,可张强贷不到款,导致协议无法履行。
也因为房价上涨,张强当然想要房子。他决定打官司,要求许明继续履行协议。
张强向一个懂法的朋友咨询,没想到对方说,他与许明签订的买卖协议是无效的,因为《房地产管理法》规定,未依法登记领取权属证书的房子不得交易。既然许明没有领取“两
证”,无权出售该房子,双方签订的协议无效;无效协议应撤销并恢复原状,即许明退还张强的首付款就行了。
朋友的话对吗?张强向法援热线咨询。江苏维世德律师事务所唐岩律师接待了他。唐岩律师查看了张强带来的买卖协议:“你们自愿签订的协议书,应该是有法律效力的。”唐律师认为,《房地产管理法》中“未依法登记领取权属证书的房子”指的是没有合法手续的房子,而许明向开发商购买的房子是合法的,且预期确定其可以领到产权证。
无证房如何实现买卖?()
解决了协议是否有效的问题,接下来唐岩律师便分析协议应如何履行。
许明从开发商手中买下这套房子,也向银行贷了款。唐岩律师据此认为,银行只会向拥有该房产权的人提供贷款,因为银行是用此房作为抵押的。既然许明向银行贷到了款,那么在房产部门的系统中,此房产权应该已经显示在许明名下,只不过因为开发商与许明还没缴纳规定的税费,产权证暂时没颁发下来而已。
按照上述三方签订的协议,许明与开发商应尽快缴纳规定的税费,领取该房产权证;许明先垫钱从银行将该房解押出来,凭买卖协议到房产部门将该房过户到张强名下;然后张强到银行办理手续,从银行贷到款还给许明,双方买卖协议履行完毕,此后张强与银行之间建立抵押贷款关系。
如果许明与开发商迟迟不缴纳税费领取产权证,张强就没有办法了吗?唐岩律师认为,张强完全可以起诉许明,在法院认定协议有效并下达生效判决书后,张强可以申请法院强制执行,那么银行、房产等部门应执行生效判决,直接办理上述解押、过户手续。
协议有效能遏制炒房()
但也有律师认为,既然许明没有领取到产权证,那么按《房地产管理法》就不得买卖,他与张强签订的买卖协议属无效。
而江苏天煦律师事务所金海洲律师对记者说,江苏省高院有一个内部纪要,称合法建设的商品房在已经交付,且预期确定购房人必然领取“两证”的情况下出售,此类买卖协议仍算有效。
在唐岩、金海洲两位律师看来,许明的行为是典型的“炒房”,拿到房子就提价卖给他人,在牟取到利益的同时就做了两手准备,一旦房价下跌就逼买家履行协议,而当房价仍在上涨,则宁愿承担违约金也要毁约,或者借口协议无效而“脱身”。
唐岩、金海洲两位律师认为,在当前房价持续上涨的情况下,法院认定上述无证房买卖协议有效,有助于遏制炒房行为。
由于银行允许房产买卖可以贷款,“炒房客”实际上是借银行的钱来“生蛋”的,因此要遏制炒房行为,得让“炒房客”从银行少贷到款,加大其炒房的成本。前天,国务院出台规定,提高了购买多套房的首付比例,且利率上浮,应该就是出于上述考虑。而购买首套90平方米以下的房子,首付比例与利率不变,故该项规定对真正购房自住者没有影响。(除律师外人物为化名)
期房买卖合同[]3
期房转让买卖合同
甲方(卖方):身份证号:
乙方(买方):身份证号:
一、经甲乙双方协商,甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同:该房屋由菏泽市财政局开发建设,位于长江路西段路北的龙泽花园内,另有车位。
二、由于是期房,因甲方资金困难,无力继续缴纳房款,现将该房屋的所有权转让给乙方,乙方支付甲方转让费()。
三、乙方支付甲方转让费用后,甲方将该房所有权转让为乙方,已交开发商房款由乙方承担,该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷,由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续,未尽事宜,双方协商解决。乙方如需办理有关手续,甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,中间介绍人一份。
七、合同签订日期:年月日,本合同自签订自日起生效。 甲方(签名):
乙方(签名):
中介人(签名):
年月日
期房买卖合同[]3篇(购买期房合同)相关文章: