下面是范文网小编整理的水电安装工程施工合同3篇(建筑工程水电安装施工合同),供大家赏析。
水电安装工程施工合同1
水电安装工程施工劳务合同
编号:
甲方:
乙方:_
_
甲方同意由乙方承包
XXXXXXXXXX项目
水电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、承包范围及工作内容:室内给排水(含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵)、强电工程(含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装)、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等(根据变更情况另行定价)。
四、承包方式
承包方式:
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材(如:电胶布、生料带、麻丝、油漆等,不含主材)、包安装调试(弱电部分配合穿线单位完成穿线)、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于:(包干价内容)
(1)室内水电工作内容:
1、给水部分(完成水表井后给水部分):室内给水立管、横干管、支管安装,包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格(包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗;承压管道系统、设备及阀门水压试验;给水系统管道清洗等);每户生活阳台安装一个水龙头,其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分(接至第一个检查井):室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分(电表箱后部分):包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线,进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管,穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格,以及电气绝缘电阻测试;电气器具通电安全检查;照明全负荷通电试验;线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验;等电位联结测试等。
4、弱电部分:所有室内弱电线管、线盒的预埋,并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作;
5、消防部分:所有消防管线主体结构施工中的预埋;
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准(含建设单位分包由乙方预埋、预留部分)。
(2)其他事项:
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时,所发生的费用或损失由乙方承担;
B、必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,由此造成的工期延误亦由分包人承担;
F、开槽安装管后,先固定,再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙,由乙方自行补好。
G、在施工过程中,由于设计更改造成的返工,或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内,产生的工费由项目部签字认可,费用另计。
五、承包单价及结算方式:
1、承包单价:
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干,该单价为不含税价
元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式:
本工程结算按竣工图纸,结算造价按合同规定进行结算;
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成,并经验收合格;
质量缺陷处理全部完成;
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还;
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
(一)甲方工程款支付:
1、工程进度款支付:进度款按当月施工进度,在当月25日前进行工程任务书填写,并进行申报、审核及审批,审批无误通过后,预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价;乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价;给、排水安装调试完成,经甲方验收合格后,甲方按完成总价的20%
进行计价;室内穿线、开关、电气元件安装调试完成,经验收合格后,甲方按完成总价的25%
进行计价;整体完工经甲方验收合格后60天内,甲方向乙方支付到总价的95%
;剩余
5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中,承包方应具备一定的垫资能力,不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事,如有类似情况发生,一切后果由承包方承担,并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护(乙方提前一周向甲方提交材料计划单,乙方配合裁量进库管理)。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐,在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
(1)、甲方在乙方进场后,提供给乙方水电施工图
一
套;
(2)、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作;
(3)、协调乙方与各施工班组的各项事宜,临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用,保证乙方运送材料通道畅通;
(4)、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认;
(5)、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作;
(6)、在施工中甲方不得故意刁难乙方,如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求,甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成,待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方;
(7)、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工,材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
(8)、由于乙方原因造成的工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方职责
(1)、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子,足够的施工机械,执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求,确保工作有效的管理和控制;
(2)、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排,协调管理和监督检查;
(3)、乙方在施工中,如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责(如因甲方所造成的原因,由甲方全部负责);
(4)、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失,由乙方全部负责,并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失(如因甲方造成的原因,由甲方负责)。
(5)、乙方所有人员必须统一着装,服装及安全帽使用符合甲方要求;
(6)、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资,每次必须向甲方报送民工工资发放表,杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生;
(7)、乙方食宿,由乙方自理,乙方人员一律不得带小孩进入施工现场;
(8)、乙方安全文明施工范围(安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工,材料次序堆码)。
(9)、承包方施工人员进场之前,必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证(含2张半身像)、特殊工种(电工、高空作业等)操作证等复印件,并积极配合发包人的技术指导,施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事,一旦发生,产生的一切责任及损失由承包人承担。
(10)、承包方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到发包方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
(11)、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定,承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失,均由承包方承担相关的一切责任,发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险,费用由乙方自行承担。乙方在施工中,必须严格按国家安全规范施工,如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故,由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不能达到一致的,按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理;
2、双方争议不能得以解决的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效,工程验收完毕,保修期满,资金付清,本合同终止。
十二、本合同一式叁份,甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表:
乙方代表:
身份证号:
身份证号:
电
话:
电
话:
日
期:
日
期:
水电安装工程施工合同2
融创“书香佳苑”项目水电安装工程分包合同
发包方(甲方):福建省永同达建筑工程有限公司书香佳苑项目部
承包方(乙方):身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建筑部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章,并结合当地市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:融创“书香佳苑”
工程地址:福鼎市桐山街道小路片区
建筑面积:商住1#-9#楼市场1#、2#楼合计.92㎡
二、承包范围
本工程的施工图纸、会审纪要、设计变更中所有的给排水、电气(强、弱电、不含消防弱电联动系统工程)安装工程所包含的全部内容。
A、给排水部分:
①给水部分:从小区自来水公司总水表后所有承包范围内的给水部分(总平给水管道以后按图纸另定)至所有用水末端的给水工程施工安排及系统试压。
②排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分:
①从低压计量表后(公共部分从主、备用电表后面开始,商业住宅部分从计量表后开始计算)至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束。
②接地网、引上线、避雷带网的施工,施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋(埋地部分的防腐处理)、电线电缆的预埋盒安装等。
?弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位,并做好引线保证管道畅通。
C、甲方单独分包项目
①高低压配电室电缆、高低压柜、变压器、低压配电室一户一表电缆及安装(设备基础及电缆沟部分除电力部门以外的均由乙方负责)
②接地网、引上线、避雷带网的施工,施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱
等所有的钢管预埋(埋地部分的防腐处理)、电线电缆的预埋盒安装等。
?弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位,并做好引线保证管道畅通。
用工人员的一切劳保用品和安全防护用品。如:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面罩、防尘罩、工作鞋、雨衣等所有个人劳保防护用品、用具。晚上加班临时流动用电的灯具(灯具线应用三芯电缆线)等工料费用均属乙方的承包范围。
另配有当地建设与安监部门认可的水电工证的工人,负责安装及管理工地现场日常的施工用电、用水及设备电器等包括日常的巡视与维护。
当地元/㎡的劳务挂靠费包含在承包范围内。
三、承包形式
乙方包工、包辅材(定额内主材由甲方提供、其余的材料均属乙方承包范围)的形式,自负盈亏。
四、机具
乙方提供除塔吊和施工电梯外的施工需要的所有机械设备。
五、承包价格
整个项目所用水电安装分项综合平均包干单价为元/㎡,合同总价为人民币元,综合包干单价含以下项目:
A、预埋14%元/㎡(砌砖前)
B、接管8%元/㎡(砌砖期间)
C、给排水18%元/㎡(粉刷后)
D、穿电线、安装电箱20%元/㎡(预验收前)
E、装灯具、开关、插座20%元/㎡(预验收前)f、扫尾工程等20%元/㎡(预验收前)
以上综合平均包干单价已考虑合同约定的工作内容和承包范围及各种因素对价格及人工费的影响,在任何情况下均不得调整。
六、付款、结算方式
乙方施工到六层顶板按照水电预埋项目完成量的75%支付进度款,六层以上按乙方月完成工程量75%支付,主体封顶后付至乙方总完成工程量85%,工程预验收通过后补足工程款90%,工程竣工验收合格后付至95%。余款5%作为保修款待质保期满一年后无质量问题10日内一次性支付给乙方。
竣工验收工程质量如达不到合同规定标准,因乙方原因,乙方应在十天内负责返工至合同规定标准为止,返工的所有费用乙方承担。
结算办法按照国家现行的《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-2005规定的建
筑面积以平方米计算工程量,不加任何系数。
七、工程质量及技术要求
工程质量:合格
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关法律、法规、质量验收规范及工程建设强制性标准进行施工。
八、施工工期:
依据建设单位及甲方要求随钢筋、土建进度同步施工,不得以任何理由拖延工期,否则每拖延一天工期处于违约金500元/天,第二天处于违约金1000元/天,以此类推,以上工期延误的违约金由乙方当月支付工程款时扣回。
楼层板钢筋每绑一间板底钢筋,水电应随后预埋到位,一个施工段板底筋全部绑完,水电应在2个小时内预埋完毕。
乙方技术力量不足或劳动力不足影响工期,甲方有权另聘其他包工班组,进行分割承包,另包工班组的单价超出乙方承包单价部分乙方负责。
九、安全生产责任:
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关施工安全技术规范和标准以及融创置业公司有关规章制度组织现场安全文明施工,如若乙方原因造成的安全事故及产生的法律及经济责任由乙方承担。
一切服从现场管理人员指挥,不得任意盲目生产,工人进入工地必须戴好安全帽,不准穿三鞋以及酒后上班。
水电安装工程按照安全操作规程施工,乙方若不按规范施工视情节轻重每次予以贰佰至壹仟元的违约金。
各种电动工具应保证有完好的防护罩,电线应用电缆线,不得使用胶质线,并且电线应架空,不得有满地面电线,机械设备应盖防护棚操作,电动工具有专人使用,不得他人随便乱用,否则视情节轻重每次处以贰佰至壹仟元违约金,且发生事故乙方应负事故责任和经济责任。
工地现场的围护或者安全防护设备,乙方如施工需要移除的(要经甲方同意)和不慎破坏的要及时恢复,否则费用乙方负责。
十、材料供应
乙方施工的辅材必须经甲方检查合格后方可投入使用。
乙方须提前30天申报当月甲方供材料的数量包括品种、规格、数量、进场时间等)因乙方不及时上报或上报数据有误,造成材料供应不及时的责任由乙方承担。
甲供材料设备,应提前24小时通知乙方,货物运到现场后,乙方应指定甲供材料交
货地点,提供的甲供材料交货地点应为机动车可以到达的位置,并保证甲供材料水平搬运距离不超过50米,垂直搬运距离不超过正负一层;甲供材料的卸货及场内倒运由乙方负责,费用由乙方承担。乙方应在货到 5小时内组织并完成四方验收;乙方应在接收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量,并在相关单据上签字盖章。
定额内主材甲方提供,乙方所用甲供材料(以领料单为准)使用量大于定额含量的,以超定额含量部分乘以市场价的系数赔偿甲方损失及管理成本,少于定额含量部分的材料归乙方所用。定额内含量按照现行定额以甲方委托第三方造价咨询公司审核结果为准。《福建省安装工程消耗量定额》(2012版)。
十一、甲方责任
甲方应于施工前向乙方提供水电施工图纸一套并进行技术交底,监督乙方按照施工方案及图纸进行施工。
甲方应根据工程特点与有关规定,制定技术安全保证措施,挂设施工所需的安全网及防护栏杆,以保证工人的施工安全。
甲方提供水源到各层、电源每三层设一个末级箱和每层进料平台一个固定灯、总电源箱、塔吊上照明大灯一盏、堆料场所。
甲方提供材料垂直运输条件、楼层主轴线、标高具体详细尺寸、位置。以保证施工工期和技术要求。
十二、乙方责任
乙方应按照设计图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单施工,不得任意更改,否则返工自负。
乙方应建立水电安装工程质量检查制度,并配备技术雄厚管理水平高的管理班组,做到按图施工无误,随时接受甲方和监理及质检部门的检查。
乙方不得将工程转包、分包,否则甲方有权单方面终止合同,乙方先退场后结算,并按照所完成的工程量办理50%作为结算,结算款待工程竣工验收后付款,不计其他任何费用。
整个承包项目是乙方原因造成未施工完毕退场,乙方先退场后结算,按乙方所完成的工程量50%作为结算,结算款待工程竣工验收后付清,不计其他任何费用。
工人进场乙方即为每位工人签订务工劳动合同和每个月工人工资报表(应由工人身份证号码和工人签字)各送给甲方一份,否则不支付当月工程进度款。并服从甲方对民工工资发放监管制度的管理,否则每次予以叁仟元的罚款。
砼浇捣时应配备足够的人力、物力进行跟班巡查和保护预埋线管及预留孔洞不受破坏,跟班巡查的工人必须对板的负筋保护、不得踩筋,否则每次罚款500元,由工程款中扣
回。
工程竣工验收合格后质量保修期为一年。
施工期间乙方做好成品、半成品保护,如有破坏由乙方负责承担修复和经济费用。 乙方做好各个工人防偷防盗工作,如有发生、发现一次罚款500元-5000元,罚款由乙方支付工程款中扣回,情节严重者转交公安机关处理。
十三、违约责任
乙方应严格按合同约定的工期及甲方现场分部分项节点工期要求为准,每延误一天乙方承担违约金500元,累计延误超过5天,除承担违约金外,甲方有权采取终止合同,责令乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程的50%工程量进行结算,由此产生的所有责任由乙方自行承担。
若本工程验收因安装原因未达到合同约定的质量和安全要求,造成工期延误和返工损失等,由乙方完全承担责任和相关费用,另乙方支付双倍所产生费用予甲方作为违约金。乙方在质量、进度、安全、文明施工等方面未能满足要求,影响了甲方施工,造成甲方的直接经济损失由乙方承担违约责任。若经甲方提出整改而拒不执行的,甲方有权单方解除合同,责令乙方退场,由此发生的损失费用由乙方承担。
十四、其他:
乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难杂症病人和传染病人,以及犯罪人员,否则立即清出工地。杜绝18周岁以下有,55周岁以上及有高血压、心脏病等重大疲劳人员参与施工,否则处于每次每人贰佰元的违约金。
各楼层发现乙方工人大小便,甲方有权每次每人处违约金贰佰元,由乙方当月支付工程款中扣回或者乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到,甲方给予奖励壹佰元。
不准集众用各种形式进行赌博、打架,不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒以及其他电器、煤油炉、液化气,否则发现没收,并罚款每次贰佰元,工人违反扣款乙方负责。工人不得在各楼层砌灶明火煮菜煮饭,否则每次罚款壹仟元乙方负责,罚款由乙方工程款中扣除。
工人进场应持进程劳务证,身份证,计划生育证,当地派出所暂住证,置业资格证,并持证上岗,工人进场应上交一寸相片四张,身份证复印件二分,不得留宿外人,否则经济处罚由乙方负责,工人不得带家属和小孩进入工地,否则乙方应向外租房,租金乙方负责。
合同中各项乙方未能按时按量完成或做到,甲方有权另派其他班组施工完成,费用
概由乙方负责。
合同生效后双方必须树立正确的经营思想,始终如一,知道工程竣工验收,结算完毕。若因乙方原因造成工程中途停滞,乙方除负有经济责任外,甲方有权终止合同。
本合同签订后甲方收到乙方工程质量履约保证金之日起生效,至该工程价款全部结算后自行失效。
本工程甲方原因停工一个月以上,甲方应补贴乙方工人出勤人数每人每天20元。 以上各条款罚款扣款甲方可单方面从当月进度款中扣除,如乙方不是重复累犯,在结算时予以一次性返还。
合同签订时付工程履约保证金壹拾万元,市场1#、2#楼完成时返还贰万元,其他各栋待施工至六层顶板后按照每栋壹万元无息返还给乙方。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
十五、争议解决
未尽事宜双方共同协商解决。
双方在合同履行过程中如发生争议,双方约定协商解决,协商不成提交工程所在地仲裁机构仲裁。
甲方代表:电话:
乙方代表:电话:
订立时间:年月日
水电安装工程施工合同3
安装工程施工承包补充合同
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关行政法规,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况 工程名称: 工程地点:
工程规模:建筑面积为 ㎡,其中 楼 ㎡
二、承包范围及形式:
按施工图中各单位工程给排水至室外检查井(不含砌检查井,若有损坏部分乙方应修复)、电施部分:永久供电的计量表箱之后的全部的安装工程(含计量表箱、柜的安装),发电机的控制箱、柜及线、缆的敷设至双电源箱、柜。预留预埋通讯、宽带、闭路电视、楼宇对讲、电梯五方通话、室内监控摄像等弱电线路的预埋,预埋管内穿铁线作引线; 地下室:
室内给水、排水工程:安装给水系统(含安装给水设备、小区内给水管网,小区内所需的室外地上消火栓)、排污系统(含排污泵及地漏的安装)、人防区给水系统、排水系统(含排污泵防爆地漏的安装)、给、排水管接至穿越出地下室剪力墙的刚性套管的制作、安装,排水管出墙接至就近的雨污排窨井。
电气工程为电表出线以后的控制箱、动力箱户内开关箱的安装,照明、动力系统的预埋管,桥架的安装,线缆的敷设至用电设臵终端。
所有地下室弱电系统预埋、线管、盒、安装所有弱电系统桥架、线槽。地下室需穿越覆土层的,给水管、排水管、强电管、弱电管、刚性套管的制作安装。
地下室:防雷接地系统的施工、电力通道导管的预埋(含配电房、开闭所)。塔楼:
室内给水、排水工程:给水安装至各用户水点,安装按图纸要求位臵,排水接至穿外墙后相邻近的第一个窨井(按水施蓝图及甲方交底及变更通知要求)。
电气工程为供电部分的计量表箱以后的照明(含应急照明)、动力系统所用的配电箱安装;敷设线缆所需的预埋管、桥架、线槽等安装;敷设线路从计量表箱→户内开关箱(动力控制箱)→用电终端。(户内的照明,插座按施工图纸及甲方交底通知要求要求安装)。
塔楼中的接地引上线的施工、卫生间等电位盒的安装、单元电表间的等电位箱的安装、屋面防雷接地系统的安装。
所有弱电系统(电话、宽带、闭路电视、楼宇对讲系统)所需的预埋管、预埋盒的施工,楼宇对讲、监控摄像系统所需的桥架、线槽素及金属软管(或阻燃塑料管)的安装(导线由专业部门的施工班组敷设)。
相关专业的施工接点:消控中心部分:电源线缆敷设至消控中心用的双电源箱;弱电控制中心部分:电源电缆敷设至控制中心配电箱;电梯部分:电源线电缆敷设至机房控制箱;消防泵房:电源线缆敷设至消防泵房双电源箱、控制箱及电机;生活给水泵部分:电源线电缆敷设至给水泵房的配电箱控制箱、电机;公共空调部分:电源线敷设至配电箱→控制箱→电机;防火卷帘:电源线敷设至防火卷帘控制箱。
屋面构架灯所需的管线的预埋、电线的敷设、灯具的安装。
2.2.7电缆井、弱电井、水管井、防火分区、人防区的防火封堵。配电房(间)防护网的安装。
三、工程承包形式:
:主材由甲方供应。乙方将所需要材料开出请购单,分别经主管专工审核,报工程部批准后,交采购部采购,入工程部帐户,出库进入乙方库房保管。乙方应保管好,严禁丢失和被偷,若出现丢失或被偷窃,乙方应按原价赔偿。A 电气部分甲供范围:(1)电气预埋导线管及各种接头;(2)等电位总箱、等电位盒;(3)电线电缆及电缆接头用铜鼻子、热吸收套管;(4)桥架及各种桥架接头、各种弯头、三通、四通、吊支架;(5)公共部分的照明灯具;(6)开关、插座面板;(7)预埋的插座开关等盒;(8)接地用的镀锌圆钢、扁钢、跨接线;(9)薄壁KBG管、金属软管、阻燃塑料软管;(10)灯头、灯泡、节能灯、日光灯管;(11)钢丝网、(12)。防火泥、防火包、石棉绒。B 给水部分甲供范围:
(1)衬塑镀锌钢管及配件;(2)PP-R给水管及配件;(3)水表箱及水表;(4)各种规格的截止阀;(5)减压阀、放气阀、止回阀;(6)各种规格的柔性接头;(7)支撑架用的角铁、抱箍、管卡。C 排水部分甲供范围:
(1)PVC塑料雨排、污排水管及配件;(2)吊架所用角钢及塑料吊支架;(3)别墅用彩铝管及配件;(4)水篦子、雨落水斗;(5)人防的防爆地漏;(6)刚
性套管制作用的钢板、钢管;(7)吊洞用的高标号水泥及膨胀剂;(8)防腐用的各种油漆、沥青、玻仟布。D 卫生洁具及配件 E甲供设备如下:
(1)户内开关箱;(2)户内智能弱电箱;(3)各种配电箱、应急照明箱、风机控制箱、空调配电箱、人防专用配电箱;(4)生活给水泵及控制箱;(5)排污水泵及控制箱;(6)发电机组及配电柜。
主材由甲方供应购进的材料设备,乙方负责下车,进库保管。甲方按采购金额结算的数量总金额的 %综合费用(保管费、场内运输费、卸车费、检查费等包干)给乙方。若遇到政策、市场物价、劳力工资等变动,甲方恕不调整。3.
3、水电安装工程的甲供材料、配件、设备的总和,等于图算工程量加定额消耗之和的用量。若甲供材料、配件、设备总量大于图算工程量加定额消耗之和,其超过部分乙方应赔偿70%的损失给甲方,甲方从乙方工程竣工结算中扣除;若甲供材料、配件、设备总量小于图算工程量加定额消耗之和,其节余部分,甲、乙双方按6:4(甲方
6、乙方4)比例分成,在竣工结算兑现。
辅材由乙方负责,自行处理,甲供产品之外都属于辅材,相关的辅材如下:(1)PVC胶水;(2)各种螺丝、螺母、膨胀螺丝、自攻螺丝;(3)各种平面垫圈、垫块、弹性垫块;(4)塑料或尼龙膨胀管;(5)电焊条;(6)各种绝缘胶带、胶布、尼龙扎带;(7)焊锡;(8)各种切割片;(9)各种预埋所需的塑料管及聚苯乙烯发泡板;(10)铁线;(11)各种铆钉;(12)86半盒;(13)各种切割片。(14)生料带、油漆、麻丝(管道螺纹连接用)。
劳务承包:劳务承包的范围的工作内容(含劳务的人工费,工程资料的编制
整理,辅材的费用,机械费、规费、措施费、劳保费、保险费、风险费、利润、税金的一切费用)。
四、施工依据及合同履约保证金:
设计院的水施、电施蓝图,设计修改通知,技术核定单,甲方的技术交底,国家级地区行业的施工验收规范。
4〃2为了双方对合同的诚信,乙方应从合同签订之日7天内向甲方交纳合同履约金 元,合同执行期间不计利息。
五、合同工期:
执行相关栋号的土建日历总工期。
六、合同价款:
水电劳务承包单位平等包干价:地下室为 元/平方米,会所 元/平方米,联排别墅 元/平方米,独栋别墅 元/平方米,高层住宅 元/平方米,幼儿园 元/平方米。
工程总价款:水电工程劳务承包总价=∑(各类建筑栋单位平方米包干基价×各类建筑栋号建筑面积)
七、付款方法:
阶段付款方式:劳务部分单位平方米,包干基价×当月完成的工程量(分配系数)×70%(分配系数:预埋阶段按总价款的30%计算,安装阶段按总价款的70%计算;预埋阶段按进度工程量单位/㎡单价格30%的70%付款,安装阶段按进度工程量单位/㎡单价70%的70%付款)。
甲方供应的材料、配件、设备当月发生的数量、金额由工程部保管提供,成本合约部审核。
安装完毕,经建筑质量监督站、防雷检测中心、消防验收合格后,等有关部
并将内业资料及竣工图移交甲方,方可进入工程竣工决算。
工程竣工后,公共部分移交给物业公司,住宅及别墅移交给业主后,竣工决算金额付至97%(含前期已付工程进度款的总和),甲供材料、配件、设备的保管费不列入维修保证金。乙方提供建安税务发票。并退回合同履约金 元。
留下3%作维保款(保质期为二年),待维保期满后30天内付清(不计利息)。
八、双方责权: 甲方责权:
A协助乙方办理有关工程施工的业务事宜,协调乙方各相关施工工种的关系。B帮助乙方及时解决施工中所遇到的疑难问题,使乙方顺利实施工程施工。C对施工质量,配合土建施工的进度,安全施工、文明施工等进行协调、监督、检查、对违反施工管理、未按合同要求组织施工的,甲方有权对乙方进行处罚。D对主要工序进行中间验收,隐蔽工程验收。
E负责设计图纸的处理、设计变更的签证、工程进度款的核对和支付、办理竣工结算,为乙方提供完整的建筑安装施工图纸(作竣工图用)4套。F组织双方技术人员、设计单位及有关部门进行图纸会审及技术交底。G负责给乙方提出施工所用的电源、水源接点,并装表计量,其产生费用由乙方自理。
H按本补充协议约定,按期支付乙方工程进度款。乙方责权
A、编制施工组织计划、方案。施工总进度计划、材料设备的进场计划、开工、竣工报告、隐蔽工程验收单等,并及时送给甲方审核。B、每月底前向甲方报送本月完成计划及下月的工作计划。
C、严格按照施工图与行业施工验收规范、地方主要部门的要求施工,确保工程质量。
D、乙方负责本身已完成的构筑物和安装的设备的保管和维护。在竣工移交之前的保管工作,防止损坏和遗失,施工期间乙方无偿负责保护半成品。E、乙方应注意文明施工,当班产生的垃圾,当班应清理干净。若未处理干净现场,土建单位处理现场垃圾人工费用,均由乙方支付。
F、乙方应认真查看图纸,对施工图纸中存在的缺限,在图纸会审前提出在施工过程中发现,应暂停施工,及时向甲方工程部提出,对图纸会审纪要、设计变更、甲方和监理的指令、失职产生错误的施工,造成的返工费用甲方一概不给予签证,由乙方自负。
G、乙方必须接受甲方的零星工程委托施工,及方案设计变更单的施工,因方案的变动而产生的返工产生的人工费及材料费,甲方认可(技工均按130元/工日计取,普工均按100元/工日计取)。并入工程决算。
H、乙方必须对员工注重安全生产的教育,杜绝在施工中产生的一切安全事故的发生。若出现安全事故,一切责任与甲方无关,由乙方负全部的法律与经济责任。
I乙方必须做好与各交叉施工作业的配合,协调工作,服从土建项目部的现场管理。定期参加甲方组织的每周工作例会和临时会议。
J乙方设立的库房管理,防止被偷盗事故的发生,若出现被偷窃的事故,甲方一概不负任何损失的赔偿,一切经济损失由乙方自负。
九、工程质量验收与移交:
材料进场的检验:乙方进场的材料,由乙方将材料的品名、规格、型号、数量通知工程部作进场的检验;检验人员将根据甲方认牌、认质、认价的样品及
要求做样品参照检验(并由产品合格证、出厂检验报告),若符合质量要求,检验人员在检验单上给予签字认可。若与甲方认牌、认质、认价的要求有不符,不得进入工地使用,其产生的损失由乙方负责。
隐蔽验收:乙方在预埋阶段的施工,必须严格按施工图纸、行业规范进行施工,施工完毕,经工程部专工及监理现场抽查无漏埋,定点定位无误,管头有封堵,符合规范,方可在隐蔽验收单签字,下道工序方可施工。(工程量需成本合约部参加)。
建筑物内立管吊洞闭水验收:建筑内排水立管吊洞修补完成后,应局部作闭水试验,无渗水,经专工、监理验收合格签字后,将工作界面移交给土建作防水施工。
工程竣工验收:
A工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底、设计变更通知单、国家颁发的施工验收规范为依据。
B乙方按规定整理提供完整内业资料四套、竣工图四套给甲方(工程经过自检,甲方及监理验收后,认可可竣工),发生竣工通知书,经双方协商确定验收的时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。C验收合格后,相关验收证书移交给甲方保管。
D若验收不合格,工程需要整改,其整改产生的费用一概由乙方负担。E通过有关单位验收合格后(属于抽检),需要物业部门和业主的细部检查,若发生有质量方面的问题,乙方无条件进行整改,并承担整改产生的费用。移交:通过有关部门的检查验收,物业部门和业主的细部检查合格后,公共部分移交物业,住宅、别墅移交业主。实现工程的全面竣工。
十、工程保修:
按工程结算价款的3%扣留保修金,保修期为2年。保修期满后乙方所施工的范围无质量问题,保修金无息付给乙方。
保修期内如发生需要维修工程,乙方接物业公司或甲方电话、函件,在24小时内派员维修。若乙方在30小时内未派员进行维修,物业公司有权请其他单位或个人进行维修。其产生的维修费用双倍在维修款中扣除。
十一、争议和解除:
11〃1甲、乙双方在履行合同时期内发生争议,可以和解或要求主管部门调解,若和解协商未有效果,任何一方可向工地所在地仲裁委员会申请仲裁。11.2乙方借故原因不执行合同,造致合同解除,乙方应负责承担甲方所有造成的损失(没收合同履约金)外,还须向方支付合同总价款的 %的违约金。
十二、合同生效和终止:
12.1本合同经双方签字盖章后生效;
12.2除正常质量保修期外,甲、乙双方履行完合同义务,乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算款支付完,本合同即告终止。12.3本合同一式陆份,甲方肆份,乙方两份。
甲方: 乙方: 委托代理人: 代表: 电话: 身份证号: 传真: 电话: 开户行: 开户行: 帐号: 帐号:
年 月 日 年 月 日
水电安装工程施工合同3篇(建筑工程水电安装施工合同)相关文章:
★ 最新总结《施工质量验收规范及编号》国标索引3篇(所有工程施工质量验收规范最新版)
★ 建筑工程施工安全生产小组工作制度3篇 施工单位安全生产管理制度