下面是范文网小编收集的工程合同模板7篇(模板工程合同范本)，供大家品鉴。
工程合同模板1
项目名称： 20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计 发包方名称（以下称为甲方）：**
设计方名称（以下称为乙方）：**
根据乐山市市中区政府采购中心招标编号SZQ-FWCG-10066公开招标结果，甲方确定乙方为市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计单位。为明确责任，协作配合，确保该设计方案编制质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 本合同依据下列法律、行政法规、部门规章和专业技术文件等签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》；
1.2 《乐山市市中区天然林资源保护和退耕还林工程领导小组办公室关于认真做好巩固退耕还林成果专项规划建设的通知》（乐中天退办[20xx]1号 ）、《国家发展和改革委员会等9部委关于印发巩固退耕还林成果专项规划项目管理办法的通知》（发改西部[20xx]1382号）；
1.3其他相关的行业规范、规定。
第二条 工程概况
2.1 工程名称：市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计
2.2 工程地点：乐山市市中区。
2.3 工程范围及内容：
2.3.1 工程范围：包括**等乡镇。
2.3.2 工程内容：市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目设勘测、设计
第三条 工程进度、工程收费标准及支付方式
3.1 工程进度要求：
A包：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于棉竹、牟子、青平、苏稽、临江、安谷、车子7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里（总投资预计**万元）。合同签订后60天内完成（不扣除节假日）。
B包：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于剑峰、全福、童家、悦来、普仁、安谷、九峰7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里（总投资预计**万元）。合同签订后120天内完成（不扣除节假日）。
设计内容及要求：由乙方按项目的技术标准和要求自行组织勘测，根据勘察成果，并按照“因地制宜、经济合理、安全可靠”的原则编制初步设计方案（包括：设计方案、编制概算、设计图表等）。初步设计方案经审查通过后，编制技施设计方案（包括：施工图设计、施工图预算、用于施工招标的施工图和工程量清单等），并提供项目实施阶段的服务工作等，所有设计成果除提供满足需要的纸质资料外，均需提供电子版资料。
完成时间：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后60天内完成（不扣除节假日）；20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后120天内完成（不扣除节假日）。
3.2 合同价款及支付方式
3.2.1 乐山市市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价（含方案编制费、专家审查咨询费、评审费、施工期的设计服务费等），合同价**元（大写： 万元整），其中：A包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元（大写： 万元整），B包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元（大写：**万元整）。
3.2.2 支付方式
A包：乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元（大写元整）。完成项目的`勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元（大写 元整），其余价款即人民币72000元（大写**元整）在施工期的设计服务完成后一次性付清。
B包：乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元（大写**元整）。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元（大写**元整），其余价款即人民币**元（**元整）在施工期的设计服务完成后一次性付清。
第四条 乙方向甲方提交以下成果和资料，并对其准确性和可靠性负责。
1、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》（含附表和附图）。
2、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》（含附表和附图）。
3、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》（含附表和附图）。
4、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》（含附表和附图）。
第五条 检查验收
编制的方案按分项目的投资规模应通过区（或市，区县）退耕办组织的专家评审委会的技术评审。（成果包括A4纸打印装订成册12套，电子文档用Word20xx编辑好、链接好的全套资料，计算表格用电子表格计算，插入Word文档后，在电子表格中修改，Word文档要能更新；图纸用CAD格式保存为CAD20xx图形。）
第六条 双方责任
6.1 甲方责任：
6.1.1 甲方向乙方提供进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计的相关资料及文件，并提供项目区社会经济情况、项目区总体思路等相关资料，并对其准确性和可靠性负责。
6.2 乙方责任：
6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求和进度要求，进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计，按时提交质量合格的成果，并对成果质量负责。
6.2.2 乙方应指派专人参加由甲方组织的协调会，对甲方提供的有关文件、资料进行复核、审查，并自行组织实地勘测。
6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、档案和文件等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。
6.2.4 乙方应依法履行纳税义务。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间，甲方在乙方未违约的情况下要求终止或解除合同，乙方不退还甲方已付的设计费用，且甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
7.2 甲方应按本合同第3.2.2款规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期一天，甲方应加付乙方按本合同总价千分之二的逾期违约金；逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行合同，并书面通知甲方。
7.3 乙方应按照国家现行的有关规定进行方案设计，确保设计成果质量。如因乙方的重大设计失误，造成甲方损失的，除应负责继续完善和完成设计工作外，乙方还应当赔偿甲方全部直接或间接的经济损失。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。
7.4 如因乙方原因引起方案编制返工，或因不可抗力以外的原因不能按照规定时限提交规划成果资料，造成损失，除应负责继续完善和完成方案编制工作外，还应视造成的损失大小依法承担相应的经济和法律责任，并免收相应受损部分的设计费用。由于乙方自身原因，延误了按本合同第
3.1款规定的设计成果资料的交付时间，每延误一天，应减收合同总价的千分之二。
7.5 由于甲方原因无法按第6.1.1款规定的时间提供影响初步设计方案编制进度的相关资料及文件，每延误一天，则提交设计成果资料的交付时间相应顺延。
第八条 其他约定事项
8.1 乙方负责自身的人员、设备等的管理和安全，若发生人员伤害、设备损毁等事故，由乙方自行承担。
8.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。其中需增加编制和报批项目的设计方案，按照原采购项目的方案编制标准和要求，以及相同的费率，由甲乙双方协商，形成增加项目的补充合同，报区政府采购中心备案。
8.3 甲方委托乙方完成的设计方案所有权、使用权以及知识产权归属甲方所有。
8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。非甲、乙双方的原因致使合同不能部分或全部履行时，按实际履行完成的合同项目工作量支付价款。
8.5 本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解。调解不成时，双方当事人同意由乐山市市中区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、修改的招投标文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.7 本合同自双方签章后生效，并由甲方送乐山市市中区区政府采购中心和乐山市市中区区财政局备案，于双方履行完合同规定的义务后终止。
8.8 本合同一式拾份，正本贰份，副本捌份，双方签字盖章即生效。由甲方持正本壹份，副本伍份，乙方持正本壹份，副本叁份。
工程合同模板2
装饰企业合同编号：
甲方（甲方）： 乙方（乙方）：
住所： 住所：
委托代理人： 设计师： 联系电话：
联系电话：现场施工负责人：联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰管理办法》等有关法律、法规、规章的规定及国家合同示范文本的相关内容，结合住宅室内装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、诚信原则的基础上，就甲方住宅住宅室内装饰装修工程的有关事宜（以下简称工程），经双方协商一致，签订本合同： 第一条 工程概况和造价
1.1 工程地点： 1.2 工程内容及范围(详见附件图纸及预算)。 1.3 工程方式：双方商定采取下列第 种方式。
(1) 乙方包工、包料（详见附件预算）；
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见附件预算）； (3) 乙方包工、甲方包料（详见附件预算）。
1.4 工程期限 （晴）天，开工日期 年 月日，竣工
日期 年月 日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）： 元，（详见附件预算）。
其中辅料和人工费 元；代购主材费 元，税金（3.441%）元。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式两份，发包人、承包人各一份； （2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，甲方、乙方各一份，设计费（大写
＿ 元，由甲方支付（此费用不包含在合同价款内）。 第四条 甲方义务
4.1 甲方应在开工前 天办理有关装饰装修的报建手续。甲方应为乙方入场施工创
造
条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
4.2 免费提供施工期间的水源、电源； 4.3 负责协调施工单位与邻里的关系；
4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办
理相应的审批手续；
4.5 参与工程质量和施工进度的监督；
4.6 如负责材料或设备的采购，应对其质量和按期进场负责； 4.7 参与工程的竣工验收。 第五条 乙方义务
5.1 指派（姓名） 为工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、
保量的按期完成施工任务，解决有关承包人负责的各项事宜。
5.2 施工中严格执行安全技术规范、防火规定、施工质量验收规范，按期保质完成工程； 5.3 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 5.4 保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通； 5.5 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场； 5.6 负责施工期间的施工现场和施工人员的各类安全；
5.7 工程竣工未移交给甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第六条 工程变更
6.1 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关
工程费用及工期。
6.2 甲方书面要求工程项目变更，但甲方拒签书面变更协议，乙方有权单方面停工直至甲
方签定变更协议后，乙方再行复工，且工期顺延。 第七条 材料的供应和验收
7.1 由甲方提供的材料，设备，甲方应按时供应到施工现场后通知乙方，双方共同验收并
办理交接手续，因施工期间对材料、设备保管、搬运、使用等不当造成的损失，由乙方负责赔偿；
7.2 由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场时通知甲方，并接受甲方验收
后使用,甲方索要主要材料的质保书、合格证等质量证明的，乙方有义务提供。如乙方提供的材料、设备不符合设计和施工要求或不符合与甲方约定的标准，未经甲方同意，禁止乙方使用。
7.3 乙方在施工中发现甲方提供的材料、设备质量不合格，应及时向甲方提出。如甲方仍表示使用的，应形成书面意见，由此造成的质量问题由甲方负责。
7.4 甲方或乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。 第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方以书面形式确认，工期相应顺延：
（1） 工程量变化和设计变更；
（2） 产生不可抗因素的（特指甲乙双方人为的停电、停水以及法定的不可抗力的因素）；
（3） 甲方同意工期顺延的其他情况；
8.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期顺延。
8.3 甲方未按期支付工程款造成误工、停工等，合同工期相应顺延，并补偿乙方由此而引起的经济损失。
8.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，不能按期竣工的，乙方承担违约责任；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工材料费及返工费由乙方承担，并承担违约责任。
第九条 质量标准
合同双方约定本工程质量标准为
9.1 施工质量标准为：国标。 9.2 室内空气质量验收标准为：国标 。 第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中（含隐蔽工程和中间工程）分下列几个阶段对工程质量进行
验收：
（１）水电隐蔽工程验收； （２）防水工程验收； （３）瓦工工程验收； （４）木工粗装工程验收； （５）木工精装工程验收； （６）油漆及竣工初验； （７）竣工验收 。
乙方应提前两天通知甲方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单 10.2 工程竣工后，乙方应办理移交手续（见附件工程结算单）通知甲方验收，
同时提供管线竣工图等资料。
10.3 工程自验收合格双方签字之日起为工程保修期，在正常使用条件下，住宅室内装饰
装修工程的最低保修期为两年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附件工程保修单）。保修期以竣工验收
合格签字或盖章之日算起。保修单用于保修。 第十一条 工程款支付方式
11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提交工程决算书，并将有关资料送交发包人。
发包人接到决算书后三日内如未有异议，即视为同意，发包人即向承包人付清工程尾款。
11.3 发包人付清工程价款，承包人开具财务手续，向发包人办理移交及发放工程保修卡。
11.4 发包人在应付款日期不付清款是违约行为，承包人有权停止施工，并追究违约责
任。 工程竣工验收合格未付工程价款时，不得交付使用，其责任由发包人承担。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规
定，受到罚款或给对方造成的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 甲方未按期支付工程款的，工期相应顺延。
第十三条 安全生产和防火
13.1
施工图纸或施工说明及施工场地符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、质量合格，施工场地安全管理、施工人员和施工设备的安全保障等。乙方有义务对施工图纸中安全问题进行审查，如有安全隐患的，应及时提出修改意见，甲方仍坚持的，应当形成书面意见，其结果由甲方承担；乙方未审查或未能提出与安全有关的意见，施工后所产生的与安全有关的后果责任由乙方承担。
13.2
乙方应加强施工场地安全管理，施工期间所发生的施工人员和施工设备的安全以及其它施工场所的安全责任后果由乙方负责。
合同双方应当共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改承重墙，如甲方未经有权部门批准，坚持改变的，乙方有权拒绝施工并不承担违约责任。
第十四条 合同争议的解决方式
因本合同所产生的任何争议，由当事人双方协商解决；也可申请相关部门调解。协商
工程合同模板3
1.下列属于要约的是( )。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书
答案B
2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
答案B
3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。
A.要约生效
B.承诺生效
C.双方当事人签字或者盖章
D.附生效期限的合同期限界至
答案B
4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。
A.违反了法律规定的条件
B.自订立起就没有法律效力
C.不受到法律保护
D.自宣布无效之日起无效
答案D
5.合同可变更、撤销的前提是( )。
A.损害国家利益
B.违反法规
C.当事人提出请求
D.当事人一方违约
答案C
6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。
A.不影响合同的效力
B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
D.部分影响合同的效力
答案D
7.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。
A.应当由A公司承担清偿责任
B.应当由B公司承担清偿责任
C.应当由A公司和B公司承担连带责任
D.A公司和B公司均不再承担清偿责任
答案C
8.合同履行的前提和依据是( )。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
答案A
9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。
A.不动产所在地
B.不动产承包人所在地
C.不动产发包人所在地
D.双方约定地
答案A
10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
C.无论上涨还是下降均按新价格执行
D.无论上涨还是下降均按原合同价执行
答案D
11.下列又称为不安抗辩权的是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.不履行抗辩权
答案B
12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。
A.同时履行抗辩权
B.代位权
C.撤销权
D.不安抗辩权
答案D
13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。
A.单方宣布合同终止
B.请求政府行使主管部门授予撤销权
C.请求法院撤销债务人行为
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
答案C
14.关于合同变更下列说法错误的是( )。
A.协商一致是必要条件
B.仅指合同内容的变更
C.一定条件下可变更主体
D.合同的变更一般不涉及已履行的内容
答案C
15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。
A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让
B.只可转让权利，不可转让义务
C.一般采用书面形式签订转让合同
D.可以将权利和义务一并转让
答案B
16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。
A.须经对方同意
B.无须经对方同意，但应通知对方
C.无须经对方同意，也不必通知对方
D.须经对方同意，但要办理公证
答案A
17.关于违约责任，说法错误的是( )。
A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任
B.双方违约的，各自承担相应责任
C.表现形式包括不履行与不适当履行
D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任
答案A
18.承担违约责任的条件是采用( )。
A.严格责任原则
B.限制责任原则
C.公平原则
D.公正原则
答案A
19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。
A.支付赔偿金
B.没收定金
C.减少合同价格
D.采取补救措施
答案D
20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
答案C
工程合同模板4
一、案件要旨
本案要旨为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，这涉及到民事诉讼中的一项基本原则，即“一事不再理”原则，判断是否适用该原则，主要依据：诉讼标的是否一致，诉讼请求是否一致，当事人是否一致，争议事项是否一致，应当就具体案件结合当事人的具体诉讼请求及其依据，以及行使处分权的具体情况进行综合判断。
20xx年4月22日，被告与原告签订《钻孔桩施工协议书》一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了《施工结算协议书》，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。” 该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能按照结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容； 另经法院对被告当时主管工程的负责人查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但具体数额不能确定。
本案的争议焦点主要为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，一审法院审理认为，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的《施工结算协议书》原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能提供存放在被告处的该《施工结算协议书》原件，在被告不予认可又不提供该结算协议原件的情况下，按照庭审中原告提供的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本事实及本案的具体情况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，二审法院审理认为，洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未提供自己所持有的结算协议书来证明自己的主张，也未提供证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款并不包含在之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主张，法院不予支持。
二、案件来源
河南省孟津县人民法院（20xx）孟民一初字第21号，河南省洛阳市中级人民法院（20xx）洛民终字第1699号
三、基本案情
被告在承揽华阳洛阳（孟津）电厂公用区基桩工程期间，于20xx年4日22日和原告签订《钻孔桩施工协议书》一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了《施工结算协议书》，合计工程结算数额为163972.02元，协议约定在被告收到业主工程款30日内支付给原告。在该结算协议的空白部分，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。”该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能按照结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。审理中经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容；另经法院对被告当时主管工程的负责人（且又是（20xx）孟会民初字59号案件被告的诉讼代理人）查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但具体数额不能确定。现原告为要求被告应支付所欠零杂施工工程款84330元及利息，向法院提起了诉讼，但原告在庭审中仅提供由被告施工负责人签名的增加零杂工程款数额便条复印件13张，共计款49550元。
四、法院审理
一审法院认为：审理中双方对本案的争执焦点，一是原告现要求被告所支付的工程款在（20xx）孟会民初字第59号案件中是否一并审理，原告本次起诉的工程款数额84330元能否认定；二是原告本次起诉是否超过诉讼时效。针对上述双方所争执的各焦点问题，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的《施工结算协议书》原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能提供存放在被告处的该《施工结算协议书》原件，在被告不予认可又不提供该结算协议原件的情况下，按照庭审中原告提供的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本事实及本案的具体情况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，但因原告不能提供零杂工程款84330元具体数额的原始结算凭据，按照庭审中原告提供的相关证据，对被告所欠零杂工程款数额应认定为49550元，超出部分，证据不足，不能认定。原告要求被告支付利息，因双方无明确约定，利息可从原告起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行期限届满之日止。审理中，被告抗辩称不欠原告工程款及原告起诉已超过诉讼等，理由不足法院不予采纳。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告洛阳市基础工程有限公司于判决书生效后十日内一次性支付原告杨治安工程款49550元及利息。利息从起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行之日止。二、驳回原告杨治安其他诉讼请求。
二审法院审理认为：洛基公司与杨治安在对华阳电厂工程进行结算时，形成的结算协议书一式二份，杨治安一审庭审时出示了该结算协议书原件，现洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未提供自己所持有的结算协议书来证明自己的主张，也未提供证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干。而且一审法院在对当时的项目负责人朱遵寿所做的调查的笔录中，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款并不包含在之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主张，法院不予支持。根据双方所签订的结算协议上备注内容显示洛基公司欠杨治安84330元，一审法院判令洛基公司支付杨治安工程款49550元，杨治安并未提起上诉，视为其认可该49550元工程款数额，故本院对此予以维持。洛基公司称朱遵寿不是项目负责人，不能代表其公司，以及闫水利不是其公司职工的主张，其并未提供证据证明，而且在双方所签订的施工协议中朱遵寿明确作为洛基公司项目负责人予以签名，故对此上诉主张，法院不予采信。()综上，上诉人的上诉理由，不能成立，依据《中华人民共和国民事
诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
五、与本案及类似案例相关的法规索引
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百一十一条 人民法院对符合本法第一百零八条的起诉，必须受理；对下列起诉，分别情形，予以处理：
（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；
（二）依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；
（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；
（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；
（五）对判决、裁定已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告按照申诉处理，但人民法院准许撤诉的裁定除外；
（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；
（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。
工程合同模板5
精选范文:内外墙涂料装饰工程施工合同(共2篇) 甲方： 乙方： 甲方将 工
程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中
华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ，双方达成一致意见，特签
订本合同，双方共同遵守执行。 第一条 工程名称:。 第二条 工程地点:。 第三
条 工程内容、涂料品牌、色号： 1、工程内容： 2、涂料品牌： 3、使用颜色号：
第四条 工程造价及结算方式 1、本工程平涂面积约为 m2 ，单价为： 元/ m2 （此单
价不含税金、配合费） 2、工程总造价约为： ，以现金结算，乙方包工包料，完工后按
实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。 3、工程竣工验收合格后 天内，由乙方
负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。 第五条 合同工期 甲方发出进场
通知后， 天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为 日历天。 在施工过程中如遇以
下任何一种情况，工期顺延： 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。 2、
甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。 第六条 工程质量等级 1、甲方对工
程质量的要求； ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。 2、由建设工程质量监督部门对本
合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程
质量监督部门仲裁。 第七条 工程款支付 乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程
款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方
工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。
第八条 竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》jg73-91标准
进行验收。 第九条 甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电
和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。 2、按第七条款支付乙方进度款。 3、负责
提供与施工相关的资料。 4、甲方派 为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问
题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进
行施工，保证质量，按时完工并交付使用。 2、乙方委派 为工地现场代表，负责行使乙
方的权利及义务。 3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理
竣工结算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材
料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 5、
乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。 第
十条 违约责任及争议解决办法 1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为
更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方
的经济损失。 2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问
题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 3、合同履行过程中如果发生争议，
双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。 第十一条 其
他事项 1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。 2、
本合同 壹 式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，经双方签字盖章后生效，至工程价款
全部结清后自动失效。 3、合同签定地点： 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法人
委托代表： 法人委托代表： 电话： 电话： 地址： 地址： 年 月 日 年 月 日
[内外墙涂料装饰工程施工合同(共2篇)]篇一：最新内外墙涂料装饰工程施工合同
最新内外墙涂料装饰工程施工合同
甲方：
[内外墙涂料装饰工程施工合同(共2篇)] 乙方：
甲方将 工程， 发包
给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共
和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ，双方达成一致意见，特签订本合同，
双方共同遵守执行。
2、甲方要求变
更设计图纸、工程内容或增加项目。
3、负责提供外
墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
4、在施工期间做好
现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方
原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
5、乙方进场人员由
专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、
工完场清工作。
篇二：内外墙涂料装
饰工程施工合同
内外墙涂料装饰工程施工合同
甲方：
甲方将 工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工[内外墙涂料装饰工程施工合同(共2
篇)]顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑
法》的有关规定 ，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。
4、甲方委派乙
方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的
竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定
的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
2、乙方委派为工地
现场代表，负责行使乙方的权利及义务。
3、负责提供外墙涂料施工并保证验收合格，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
工程合同模板6
建设（发包）单位：XXXX单位
施工（承包）单位：XXXX防雷技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就XXXX系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、1 工程名称：XXX防雷工程。
1、2 工程地点：XXX企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3 工程内容：XXX研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条 工程承包范围
2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见《预算清单》）。
第三条 防雷工程工期
3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条 防雷工程质量标准
4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—94：xxx年版）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—xxx）。
第五条 防雷工程验收
5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。
第六条 防雷工程造价
6、1 合同预算总价款XXXX。XX元人民币整（人民币大写：XXXXXXXX元整），其中：主材费为XXXX元人民币整，安装费用为XXXX元人民币整，税金为XXXX元人民币整。
第七条 拨款和结算方法
7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计XXXX元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。
7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计XXXX元人民币至乙方账户。
7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计XXXX元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。
7、4 剩余10%工程款共计XXXX元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。
第八条 双方责任
8、1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
8、2 甲方指派XXX负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。
8、3 乙方指派XXX负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。
8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。
8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。
第九条 质量保修范围和质量保证期
9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。
9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。
9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。
9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。
9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。
第十条 违约责任
10、1 发包人违约责任
10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
10、1、3 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
10、1、4 发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并承担损失。
10、1、5 对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
10、2 承包人违约责任
10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10、2、2 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。
10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人承担违约责任。
10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人承担违约责任。
10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。
10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
第十一条 合同的终止与解除
11、1 除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
11、2 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
11、3 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
第十二条 争议或纠纷处理
12、1 本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门
进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人住所地人民法院管辖。
第十三条 附则
13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13、2 双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。
13。3 本合同及《预算清单》一式XX份，双方各执XX份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
委托代理人：
单位地址：
电话：
开户银行：
户名：
账号：
年月日 乙方（盖章）： 委托代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 年月日
工程合同模板7
单选题
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。
A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权
C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。
A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益
C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应( C )返还定金。
A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额
4、留置的期限一般规定，债务人应在( A )的期限内履行债务。
A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按( B )承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金( A )万元。
A、20 B、30 C、40 D、50
7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以( A )为主线的基本法律规范。
A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展
C、建筑经济发展 D、建筑经济利益
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于( A )
A、20xx.1.1 B、20xx.2.1 C、20xx.1.1 D、20xx.2.1
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是( A )。
A、项目开发招标 B、项目总承包招标
C、堪察设计招标 D、工程施工招标
多选题
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(ABCD )
A加强对建筑活动的监督管理 B、维护建筑市场秩序
C保证建筑工程的质量与安全 D、促进建筑业健康发展 E调整建设工程活动
2建筑工程的从业人员包括 ( ABDE )
A水暖设备安装人员 B、建筑师 C、营造师
D、结构工程师 E、监理工程师
3、建筑安全生产管理包括以下 ( AB )。
A纵向管理 B横向管理 C施工现场管理
D，纵向、横向混合管理 E纵向、横向和施工现场混合管理
4民事诉讼法特有的原则是 ( ABC )
A当事人诉讼权利平等原则 B调解原则
C辩论原则 D强制原则
E人民检察院对民事审判活动实行法律监督
5下列情况属于担保方式具体体现的有( ABC )。
A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同
B、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保
C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权力优先得到清偿的担保
D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币
E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列( BCDE )
A被担保的主债权种类、数额 B债务人履行债务的期限
C抵押担保的范围 D当事人认为需要约定的其他事项
E担保人的情况
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下 ( ABCDE )
A被保证的主债权种类、数量 B保证人与债权人的情况说明
C债务人履行债务的期限 D保证的方式 E保证担保的范围
8仲裁协议应包括下列内容( ABC)
A. 请求仲裁的意思表示 B仲裁事项 C选定的仲裁委员会
D仲裁协议书的签订 E仲裁委员会成员情况
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有 ( ABCD )
A申请 B受理 C开庭 D裁决 E、申请撤销裁决
10下列说法正确的是( BCD )
A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提
B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议
C仲裁须有三方活动主体 D裁决具有强制性 E裁决不具有强制性
工程合同模板7篇(模板工程合同范本)相关文章：
★ 私人房屋建筑合同范本2022【5篇】 房屋建筑工程合同范本