2022检测合同6篇监理工程师2022合同合集

时间：2022-10-05 00:00:00 合同

　　下面是范文网小编收集的2022检测合同6篇监理工程师2022合同合集，以供参考。

2022检测合同1

　　委托方(甲方)：

　　检测方(乙方)：

　　签订地点：

　　签订时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。

　　第一条工程项目基本信息

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、设计单位：

　　4、建设单位：

　　5、施工单位：

　　6、建筑内容：

　　第二条检测事项

　　检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。

　　第三条检测数量

　　水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-20xx)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-20xx)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-20xx)等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。

　　第四条检测时间

　　检测时间从开工日期到完工日期。

　　第五条检测费用及付款方式

　　1、检测费：按工程实际造价 %(大写： )作为该工程的检测费用(当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准)。

　　2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整(大写：整)剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整(大写：整)，乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。

　　第六条甲、乙双方的义务

　　1、甲方的义务：

　　(1)甲方应指派专人(姓名，联系电话： )协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。

　　(2)甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息;依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。

　　(3)甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求;应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。

　　(4)办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。

　　(5)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生检测费用。

　　(6)非因乙方原因产生的二次检测费用由甲方另行支付(除下雨天外)，质量不合格工程所发生的二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件(川价费[20xx]28号文)规定的收费标准按照四.1条单项累加计取，由甲方承担。

　　(7)保证按合同约定及时支付检测费用。

　　(8)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

　　(9)甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。

　　2、乙方的义务：

　　(1)根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。

　　(2)规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。

　　(3)乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

　　(4)乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

　　(5)乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

　　(6)乙方对甲方委托的事项负责有保密义务。

　　(7)对甲方委托乙方所作的所有项目的检测报告，乙方在履行完本合同义务时，向甲方签订所有检测项目确认表。

　　第七条检测报告数量

　　检测报告一式份。

　　第八条违约责任

　　甲、乙双方任何一方违反本合同上述约定，按以上方式承担违约金：

　　1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之的违约金。

　　2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用。

　　第九条其他约定：

　　第十条

　　1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决;协商解决不成，任何一方可向成都市温江区仲裁委员会提起仲裁。

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　3、本合同书一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效

　　力。

　　4、本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　甲方(委托单位)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　乙方(检测机构)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

2022检测合同2

　　委托方(甲方)：

　　检测方(乙方)：

　　为了确保工程质量，根据有关规定及设计、质监部门的要求，甲方委托乙方对工程桩基础进行。依据《中华人民共和国合同法》，经双方协商达成以下协议，以兹共同遵守。

　　一、执行标准：

　　中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技规范》(JGJ/106—20xx)。《岩土工程勘察规范》(GB 50021—20xx)

　　二、检测内容：

　　1、低应变检测：根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;

　　2、声波检测：根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;

　　3、钻探抽芯：根，每桩孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。

　　三、检测价格：

　　l、低应变检测：元/根，计费：元;

　　2、声波检测：元/剖面，共剖面，计费：元;

　　3、钻探抽芯：元/米，计费：元;

　　4、设备仪器进出场费：元。

　　总计费用为：人民币(大写)：是否需要正式发票：

　　四、付款方式：

　　合同签订后，甲方预付乙方检测费定金元，全部检测完成后，《基桩检测报告》提交时，所有款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。

　　五、甲方的权利和义务：

　　l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;

　　2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：

　　3、提供检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：

　　4、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工：

　　5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;

　　6、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。

　　7、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。

　　六、乙方的权利和义务：

　　l、乙方必须严格按规范要求进行数据采集，计算分析、资料整理，每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方提供科学、准确、公正的《基桩检测报告》一式四份;并对检测数据负法律责任。

　　2、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。

　　3、按合同约定享有基桩检测工作报酬。

　　4、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。

　　七、检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：

　　八、本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，每份具有同等法律效力，甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2022检测合同3

　　合同编号：

　　甲方(委托人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

　　南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20xx-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心

2022检测合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　为加强电站工程的施工质量管理，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-20xx)等有关文件规定和要求，乙方编制了《工程施工质量检测方案》(以下简称《方案》)。甲方根据《方案》委托乙方承担电站工程的施工检测任务。经双方协商一致，签订本合同。

　　1 检测目的、项目及频率

　　1.1 检测目的为甲方控制

　　1.2 检测项目及频率

　　检测项目及频率以附表《电站工程施工检测项目及数量表》为准。

　　2 检测工期

　　本工程的施工检测工期预计为年月至年月，工期延长按5.3条执行。

　　3 检测费用及支付方式

　　3.1 检测费用

　　经双方协商，本工程检测费用实行总价承包，合同金额为万元，总计人民币(大写) 整，人民币(小写)￥元;

　　3.2 支付方式

　　本合同试验检测费用采取按次按进度支付，在签订合同15个工作日内支付乙方检测付万元，之后每季度支付乙方检测付万元。支付至甲方万时，余额万元在在工程完工时，乙方提交所有报告时一次支付。

　　4 双方职责

　　4.1 甲方职责

　　4.1.1 遵守与本合同有关的法律、法规和规章;

　　4.1.2 提供原位检测试验场地，如实填写检测委托资料，为检测、试验工作创造适宜的条件;

　　4.1.3 无偿提供所有现场原位试验、检测工作所必须的车辆，并提供碾压试验工作所必须的辅助机械;

　　4.1.4 无偿提供乙方所有现场原位试验、检测工作所必须的辅助人员(农民工);

　　4.1.4 向乙方提供检测所必须的资料(如施工图纸、施工技术文件、工程项目划分、填写委托资料等)，将施工计划在开始检测前提交乙方，便于乙方安排检测;

　　4.1.5 协调施工场地内安全的检测工作环境，营造宽松的检测环境，不得有妨碍检测公正的行为;

　　4.1.6及时通知乙方进行现场检测，按相关规程、规范要求对待检样品进行取样、制样并将样品取送至乙方分公司试验室;

　　4.1.7 按本合同约定方式及时向乙方支付检测费用;

　　4.1.8 需现场检测的检测项目由甲方提前通知乙方，并接送乙方检测人员到现场，如需乙方自行派车的支付每次1000元的进出场费;

　　4.1.9 其他应承担的职责。

　　4.2 乙方职责

　　4.2.1 遵守与本合同有关的法律、法规和规章;

　　4.2.2 确保检测数据的科学性、客观性、公正性、准确性及检测资料的完整性;

　　4.2.3 乙方根据甲方提供的工程进度情况，及时、合理安排检测工作，并按照相关标准规程、规范所要求的试验周期进行检测，因不可抗力及不可预见因素，检测时间顺延。

　　4.2.4 根据甲方送检情况，及时安排检测人员进行检测;

　　4.2.5 负责检测工作人员自身的安全;

　　4.2.6 其他应承担的职责。

　　5 违约责任

　　5.1 甲方违约责任

　　5.1.1 若有妨碍检测公正的行为，产生的后果由甲方自行承担;

　　5.1.2 若因甲方自身原因(包括甲方未及时通知现场检测或送样等)，造成检测工作未能按时进行，产生的后果由甲方自行承担;

　　5.1.3若未及时提供检测所需的资料、信息，造成检测报告的推迟，产生的后果由甲方承担;

　　5.1.4 应按合同约定支付检测费用，若因支付不及时导致检测报告的延迟，产生的后果由甲方自行承担;若由于甲方原因造成检测费拖延延期，甲方除按银行贷款利率支付利息外，还应支付本次应付检测费用10%的违约金;

　　5.2 乙方违约责任

　　5.2.1 乙方应对自己的检测工作负责，保证试验报告的科学性、准确性，若检测报告出现重大偏差，造成工程重大损失的应依法承担相应检测责任。

　　5.3 工期延长由于施工工期延长，导致乙方现场管理费用增加，其增加的管理费用由甲方承担。增加的管理费用包括现场工作人员工资、补贴，设备维护、折旧，设备检定等费用。增加的管理费用按以下金额执行：工作人员工资、补贴：5000元/月/人，设备维护、折旧：34000元/年，设备检定：10000元/次，管理费：10000元/月。

　　6 因违反或终止本合同而引起的对另一方损失和损害的赔偿争议以及因双方在履行本合同中未形成一致意见而形成的其它争议，双方共同做出努力，直接进行友好磋商解决争议;若经双方协商未能达成一致意见，可提请水行政主管部门调解;若调解不成，任何一方均有权将争议向人民法院起诉。

　　7 未尽事宜双方协商解决。

　　8 本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。

　　9 本合同一式4份，双方各执2份，均具同等法律效力。

　　委托方(加盖公章)：

　　受托方(加盖公章)：

　　年月日：

2022检测合同5

　　委托方(甲方):

　　住所:

　　受托方(乙方):

　　住所:

　　根据中华人民共和国《合同法》和对外经济贸易部《关于对外贸易代理制的暂行规定》,双方本着诚实守信原则,经友好协商,就甲方委托乙方代理进口达成如下协议:

　　甲方授权乙方以乙方名义与国外卖方签订进口合同,国外卖方系由甲方自行选择并对外确认,且国外卖方与乙方订立进口合同时知悉甲方与乙方之间的代理关系.甲方须如实向乙方提供进口货物的真实情况,如进口货物违反国家海关外汇等管理规定,甲方除应承担行政机关的处罚还须赔偿乙方经济损失及名誉损失.

　　委托期限及内容:

　　1,委托期限: 年月日至年月日

　　2,委托进口商品的名称:

　　数量:

　　合同号:

　　合同总金额:

　　商品的价格,质量标准,支付方式,货币种类,交货期,包装条件,运输要求等:详见进口合同

　　委托方的主要义务:

　　审核进口合同并签字确认:甲方对进口合同内容负有审核义务,并须在进口合同文本上签字确认,同时办妥进口所需的各种文件.如甲方对进口合同内容有异议,应在收到进口合同或在应当知道进口合同内容的三日内向乙方以书面方式提出,否则视为默认.

　　支付进口合同货款,进口关税,增值税及其他费用:甲方须按本代理合同第五条的规定及时,足额支付进口合同货款,进口关税,增值税及乙方代理进口所需的其他各项费用(包括订舱,报关,商检,检疫,港口费用,运输,保险及银行费用等).如甲方延迟支付或拒绝支付上述款项,由此导致的所有损失由甲方承担;如乙方同意垫付有关款项的,甲方应于提货前付清乙方所垫款项本息(利息按同期银行贷款利率计算),否则乙方有权留置并自行处理进口货物,由此造成的一切损失由甲方承担.

　　商检和检疫:甲方按规定办理商检或检疫,如发现货物的品质,数量等与进口合同不符,应立即申请商检局检验,出具检验证明书及损失证明,直接向责任方或委托乙方向责任方提出索赔,甲方须承担裁判结果并全额支付仲裁或诉讼费用(包括律师费用).因甲方延误造成的损失由甲方自行承担.

　　如国家宣布对涉及到该代理进口合同项下货物进行反倾销立案调查,反补贴立案调查或实行国内市场临时保障条款等类似行为时,甲方应按乙方的要求追加保证金.如国家对该合同项下货物追溯征收反倾销税等行为,由此产生的一切费用及损失由甲方承担.

　　受托方的主要义务:

　　签订进口合同:乙方协助甲方进行进口合同的商务谈判并以乙方名义与外商订立合同,及时将合同的执行情况通知甲方.

　　根据不同的对外付款方式履行相应义务:

　　(1)对外付款方式为信用证的

　　根据进口合同要求,乙方以自己的名义向银行申请开立信用证及/或修改信用证.甲方未按本合同规定支付保证金的,乙方有权拒绝申请开证,由此造成客户索赔等其他一切损失由甲方承担.

　　(2)对外付款方式为d/p,前tt的

　　乙方在收到甲方支付的货款后对外付款.对因甲方未及时向乙方支付货款而发生的一切损失由甲方承担.

　　审核单据:根据进口合同及信用证的规定,审核外商提供的单据(如发票,汇票,提单及检验证书等),如发现不符等现象,应及时与甲方磋商决定是否对外提示不符点或对外拒付信用证项下的货款.

　　办理货物报关:甲方应向乙方提供真实,有效的报关资料以确保乙方如实报关,如因甲方提供资料违反法律法规,导致乙方承担法律责任的,甲方应向乙方承担一切责任和损失.

　　5.根据进口合同的规定,及时要求外商履行交货义务.

　　6,无论属甲方还是外方责任,合同未能执行,乙方除收取垫付费用外仍需收取代理手续费.

　　五,进口合同货款,费用的计算及支付要求

　　1.货款:发票金额×付汇当日银行外汇牌价卖出价

　　甲方应在乙方对外付汇前付清全部货款,此前,甲方须付款才可提取等值的货物.在经乙方书面通知后甲方仍不支付的,乙方有权处置进口货物,变卖所得货款优先补偿乙方损失,由此产生的直接责任,损失和费用均由甲方承担.

　　2.港口费用,报关费用,商检费用 ,关税,增值税及消费税等由甲方自行交纳

　　3.代理手续费:进口发票金额× %

　　5,银行手续费: 由乙方按规定向甲方收取

　　6,保证金:(1)乙方开立信用证前,甲方应向乙方支付货款 %的金额作为保证金,该保证金作为甲方履行本合同约定义务的保证,如甲方未能按本合同约定履行义务,乙方有权将该保证金作为违约金直接扣留.如甲方严格履行本合同约定义务的,该保证金可参与该笔业务最后一笔货款及费用的清算.

　　(2)乙方在收到甲方所支付的保证金后,及时办理开证手续.如进口产品的国内市场行情价格下降超过5%时,乙方有权要求甲方等比例提高保证金,甲方应按乙方要求在2日内补足保证金.

　　六,对外商的索赔与理赔

　　如外商违约,甲方委托乙方对外交涉的,需在有效期限内向乙方另行出具书面委托,提交必要的索赔证据,承担仲裁或诉讼的全部费用(包括律师费用).仲裁裁决或法院判决所产生的权利和义务均由甲方享有或承担.如因甲方原因致使乙方不能履行进口合同导致外商向乙方索赔的,甲方应承担裁判结果和乙方参与仲裁或诉讼的全部费用.

　　七,双方因履行本合同发生的争议,可协商解决;协商不成时,向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 .

　　八,本合同一式两份,经双方签字盖章后生效.甲乙双方各执一份.

　　委托方(盖章): 受托方(盖章):

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代理人: 委托代理人:

　　年月日于