下面是范文网小编分享的土石方填方合同3篇(四川土石方填方价格)，以供参考。
土石方填方合同1
发包人： (甲方)
承包人： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守：
一、工程概况
工程名称：;
工程地点：;
资金来源：
二、工程承包范围：
本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9(土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的90%)。
三、工期：总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。 四、工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。
五、合同价款：
执行xx市x年相关计价定额以及x年《建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《工程造价信息》公布的xx地区信息价的平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算(其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮)。
六、工程款支付：
工程完工经发包人和有关部门进行竣工验收，在竣工验收合格后，乙方提交的竣工结算经发包人(或委托中介机构)审核后，在15个工作日内一次性支付结算价款。
七、工程保修：自工程竣工验收合格之日起一年。
八、承包人提供的材料和工程设备
本工程所有材料由承包人自行采购，必须符合国家、行业标准及设计文件要求;材料进入施工现场承包人须提前24小时通知监理工程师和发包人进行监督验收，凡验收不合格的材料一律不准用于该工程建设且立即清理出场。
九、违约责任
1、乙方不按施工规范进行施工，且拒不整改，甲方有权终止合同。
2、乙方因拖欠人工费等原因拖延或停止施工，并造成延迟工期，甲方将对乙方工期延误进行20xx元/天的处罚。
3、乙方施工质量达不到要求，且无力整改达到要求，甲方有权终止合同。
4、乙方应对施工区域周边农作物、建构筑物等采取防护措施，在施工过程中若有损坏，乙方进行修复并承担相关费用。
十、安全文明施工
乙方进入施工现场，必须严格执行国家颁发的安全生产法规及甲方施工现场安全生产规章制度，保证过往人员安全、严禁违章作业，若发生安全事故，由乙方承担全部经济和法律责任。
十一、其它
1、本工程所需水、电由承包人在指定地点接入。
2、工程结算审计费用：承包人报送的竣工结算经中介机构审核后，若审减率≤10%，所发生的审核费用由发包人承担;若审减率>10%，所发生的审核费用由承包人承担。
3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，经双方签字盖章后生效。付清工程款后自动失效。
十二、合同生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方填方合同2
发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
经甲乙双方协商，甲方同意将自己城郊四组风包梁私有地块3的土石方回填工程交由乙方承包施工，双方现就相关事宜达成一致，制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的回填、平整、碾压。
二、承包方式：包运、平整，不得转包。
三、承包价格：运输土石方 元/m3(石砂)。
四、付款方式：经甲方验收合格后，一次性支付完工程款。
五、质量与施工要求：
1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合甲方要求。
2、回填土石方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到甲方要求。
3、土石方回填完后，经甲方检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，同具法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方填方合同3
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
一：委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二：乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。
三：甲方义务
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四：居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六：其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
年月日：
土石方填方合同3篇(四川土石方填方价格)相关文章：