下面是范文网小编收集的施工班组内部承包合同小编整理3篇(泥工班组施工承包合同),以供借鉴。
施工班组内部承包合同小编整理1
施工班组承包合同
合同编号:ZH-09-00
1发 包 方:(以下简称:甲方)分 包 方:施工班组身份证号:(以下简称:乙方)工程名称:酒店客房装饰工程。
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量全管理条例》以及《建设工程安全生产管理条例》等法规,为了完善项目部内部管理责任制,确保工程质量,施工进度、安全生产,文明施工,实现项目管理目标,结合本工程特点,把客房装饰工程分项承包给乙方施工。在乙方已踏勘现场并弃分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,为确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,签订以下条款共同信守。
一. 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:装饰工程,酒店建筑面积约m2,共16层,本合同范围包括部分该酒店客房内装饰工程。
4.工程工期;2009年5月20日至2009年9月30日。
二.承包方式
采用半包清工方式:
1.包括内容:包单价,包质量,包工期,包安全,包文明施工所有发生的一切人工费及工人劳保福利,机械用具及机械耗材。
2.不包括内容:垂直运输机械,主配电箱(每层两个),施工用水接口(每层一个)及走廊照明灯(每层六盏)。
三.承包范围及工作内容
本工程客房工程具体内容包括以下:
1.酒店客房装饰工程不包括内容:入户门及连通门的制作及安装,水电安装,消防,空调安装,洗手间推拉门制作,洗手间淋浴间玻璃隔断及玻璃门成品制作,防白蚁处理,地毯铺贴
2.酒店客房装饰工程包括内容:《客房报价清单》的内容及清单上未有而装饰图上出现的所有内容。
3.甲方提供的施工图(以设计师签名为准)及补充附件的全部内容。
4.材料的搬运(地下仓库至楼层)及垃圾清理(楼面至地下指定点),成品保护。
5.如因甲方更改图纸造成工程量增减的,如增减量不超过总工程量5%的不得另行计算,如增减量超过5%的按超出部份计算。
6.施工用木梯由甲方提供材料,乙方负责制作。
7.施工现场垃圾乙方应每天派专人清理并运送到地下指定点。
8.工人工作服及安全帽由乙方按甲方要求统一配置,费用乙方承担。
四.工程单价及结算方式
1.按本合同第一至第三大条的内容,单价以酒店八层828房(样板间)作为标准间计价,每套房综合包干单价为¥.00元。每层42间套房,其中(*35号)及(*11号)两间套房为大号套房,每间大号房按间计算,即每层套房总数为43间。每层套房总造价为:43间X元=元(大写:人民币:肆拾玖万肆仟伍佰元整)
本合同单价一次性包死,该单价已包含人工费,机械费及机械耗材费,(包括乙方范围内用到的所有的机械,施工使用电线及斗车),措施费,管理费,利润,工人福利,各种涨价风险,窝工费,不可预见费及完成本工程所需要的一切人工费(不含税金),以后不再增减。
2.按本合同规定的条款按实结算,由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程返工,或设计变更,现场签证增加费用甲方据实增加;设计变更或现场签证减少费用的,甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时,结算中按实扣除。
3.增加工程现场签证单必须按附件流程进行操作,三天内交到甲方财务处,过期则视为无增加。
4.为了保质保量按时完成工程任务,乙方必须在2009年9月30日前合格完成所有工作内容的95%以上。如按时完的,则甲方给予乙方每间房500元的奖励;如不能按时完成的,甲方给予乙方每间房500元的罚款。
4.结算程序:
(1)工程完工验收后5天内,乙方向工程项目部提交结算资料,包括以下资料:结算书,工程计算表;甲供材料的领料单,退料单;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料;(需要提供的其他资料)
(2)项目部施工员及总工长初审,项目副经理签字;
(3)公司预算部复审,填写工程款结算单;
(4)签字生效;
(5)工程款结算单送交财务部,扣除保修金3%,支付余下工程款。
5.所有流程必须在15天内全部完成。
注:无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用,无退库单的按领用单数量视为全部领用,按此进行限额领料核算;无质量鉴定,安全施工,文明施工,工期评审合格证的扣除该项价格,所有工程结算单及每月工程现场签证核对单均由老板签字认可有效,未有老板签字均无效。
五.付款方式:(每次工程款支付,不得超过已完工程产值的70%)
1.本工程无预付款,按实际完成进度总量70%进行付款;工人进场开工后一周,按每人每天20元的标准借支伙食费。
2.在业主工程款不到位情况下,甲方可酌情减少付款比例;
3.本工程完成验收并结算成后20天内,扣除3%工程保修金,余下工程款全部支付完毕;
4.本工程所有工程款均由本人到甲方财务部提取,其他任何人不能提取。
六.材料的供应和管理
1.甲方根据工程进度将工程用的材料按计划及时供应到施工现场,由乙方根据规定提前一周提出用料计划,并对材料供量不准确造成的窝工,影响工期和材料计划富余浪费等有关损失,由乙方承担。
2.施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有,乙方无权处理,一旦发现除追缴外,视情节将对乙方处以材料市场价格两倍以上的罚款,并在乙方的工程结算中直接扣除。
3.乙方必须严格按照图纸的尺寸准确用料,严禁长料短用,大料小用。如发现故意浪费材料者每次罚款500元。如发现三次出现者,甲方有权责令其退场,所完成工程量按70%结算。
4.限额用料:
(1)材料领用必须填写领料单,材料多余可以退库,不能使用的按废回收不计入退库数量。对不合格产品有权拒绝领用,不得用于本工程,一经使用的视为合格,乙方对此负责。
(3)甲方对乙方承包的工程实行限额用料(限额用料的种类及数量另行确定),超用的部份由乙方承担。
七.工程质量
1.质量目标;确保本工程质量达到各有关验收标准。
2.乙方必须配有专职质量员,负责施工过程中工程质量的检查和验收,甲方在施工过程中发现的质量问题,乙方专职质量必须立即组织整改并将结果及时上报。
3.分项验收工作,各项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后交甲方验收,经自检或甲方验收不合格时,乙方应立即返工,在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准,发生的费用自行承担,合同工期不顺延。两次验收不合格,给予乙方一次性罚款1000元。经多次整改都未能合格的,乙方自动退场,同时赔偿甲方的损失。
八.施工工期
1.乙方承诺:工程的施工工期完全配合和满足甲方编排计划,对甲方作出的工期计划调整无条件响应,按甲方的工期计划组织施工生产,参加甲方组织的生产例会(每周二晚上8:00正,地点为现场办公室,其余晚上8:00碰头会),接受甲方及监理对进度的督促,检查。
2.在农忙或节假日期间,乙方应服从甲方的统一时间安排,保证施工生产的正常进行,确保全部工程在9月30日前完成95%以上,10月10日前完成100%。
九.安全,文明施工
详见(安全文明生产责任协议书)附件
十.甲,乙双方的权利
(一)甲方的权利和义务
(1)甲方委任张介南为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。为甲方的现场负责人,代表甲方对工程的施工生产,进度,质量,安全,文明施工等方面负全责。
(2)甲方有权对乙方的工程进度,工程质量,安全生产,技术资料等进行指导,检查和督促;做好质量,安全技术交底,并做好相关记录。乙方不能满足要求时,对甲方提出的整改建议,乙方应予整改,费用由乙方承担。
(3)甲方根据工程进度需要,及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料,组织乙方进行图纸会审。按施工进度的要求及时供应由甲方提供的材料,机具和设备。
(4)负责将用水,用电送到工地合理的施工地点。
(5)负责定期和不定期召开生产协调会,及时检查隐蔽工程,办理工程量签证,协调与配合单位的关系,协调各施工班组的工作。
(6)负责给乙方施工人员购买团体保险。
(二)乙方的权利和义务
(1)乙方任命(身份证号码:)为乙方驻工地代表。乙方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。乙方驻工地代表如换人应提前7天书面通知甲方,后任继续承担前任应负的责任。合约期内,乙方现场负责人必须常驻施工现场,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意,否则按500/1000元/次另按500元/天处罚。
(2)在签订合同后,乙方人员进场必须向甲方工地管理人员提交身份证复印件和1寸照片2张,办理进场登记手续(不办理登记手续的工人甲方与其没有存在劳动关系)。按合同约定或甲方指定的日期及时开工,及时做好对下属施工人员的技术及安全交底工作,严格按照施工图及有关规范,技术资料进行施工,确保施工质量,按合同约定的时间竣工和交付。
(3)乙方对工程对施工质量,安全,文明,卫生,治安等负全责,并接受甲方的监督检查,执行甲方的指令和变更,按甲方要求及时消除安全隐患及质量缺陷。
(4)乙方应将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的错误,遗漏,误差和缺陷及时通知甲方,及时向甲方报送隐蔽工程验收通知,竣工验收通知,结算资料及甲方要求的其他资料。
(5)乙方现场负责人必须参加甲方组织召开的生产协调会,严格执行协调会的有关要求,并立即组织实施。缺席按200元/次罚款。
(6)乙方应及时向其雇佣的农民工支付工资,建立职工完整的工资领发,结算台帐,在每月领取生活费和人工费结算时,按班组人员编制工资结算单,并有每人工资结算金额,领款金额及领款人签名(按手印),报送甲方财务部门,遵守《承包方员工工资支付协议》(见附件)。
(7)乙方必须按持证上岗配备人员,特种作业人员必须持证上岗,按有关规定为作业人员办理好进海口市的有关手续:包括劳务证,暂住证,意外伤害保险,养老保险,医疗保险等等,费用自理。若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款,费用乙方自理。
(8)加强对施工人员的管理,遵守工地,国家及地方政府的法令和规章,禁止实施有损甲方声誉的行为,否则,甲方有权终止合同。
(9)乙方根据甲方的工程周进度计划情况,合理调配施工人员,不得拖延工期,每周进度拖延一天罚款人民币1000元。如出现乙方原因造成连续两周进度滞后,甲方有权单方面终止合同,按实际完成工程量的70%进行计算。剩余30%作为罚款,作为后续班组的补偿。
(10)乙方如果施工达不到图纸及规范要求,甲方有权单方面解除合同,剩余30%价款作为乙方的罚款,用于进行质量缺陷的弥补。
(11)乙方施工人员不得偷盗现场的电线,电缆,铝合金,板材等成品及半成品,一经发现,将给予承包班组2万元的经济处罚。视情节严重程度,必要时,甲方有权单方面解除分包合同,并将偷盗者移交公安机关处理。
十一,违约责任:
1.乙方应承担因乙方原因造成的质量事故的所有损失并承担所有的责任。如乙方施工质量达不到
合同标准和甲方要求的,已完工程量按70%折算进行支付,剩余30%工程款甲方用于因乙方质量达不到本工程质量标准要求而进行的补偿费用。
2.乙方不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,罚款5000元,并且在此基础上每拖延一天
处以1000元的违约金额。
3.当乙方有下列行为或情况之一时,甲方有权单方面解除合同,已完成工程量按70%结算,剩余
30%作为对乙方的处罚及其他补救措施的费用:
(1)乙方人员,机械配备不足不能满足施工要求的;
(2)存在严重的质量问题和较大安全隐患,并拒绝整改的或一再整改无效的;
(3)乙方中途放弃承包或将工程转包,分包给第三者的;
(4)在施工过程中所属施工人员冲击甲方,业主或政府办公场所,阻扰上述机构正常工作。
(5)违反国家法律法规和合同约定不能继续履行合同;
十二,其他约定
1.由于乙方施工的质量,进度,安全,文明等其中任何一项不能达到甲方要求,甲方可以随时终
止合同的执行,甲方有权单方面解除合同,同时,完成工程量按70%结算,同时,甲方有权直接与他人另签订劳动合同,其一切经济损失由乙方自负。
2.由于政策变化,不可抗力以及业主,甲方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙
方应妥善做好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件,并按合同规定支付已完工程价款但乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
3.本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或通过法律途径解决。合同未解除之前,双方应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工工程。
4.如乙方原因提出中途退场,必须提前20个工作日向甲方提出书面申请,在甲方未同意之前,乙
方不得停工;甲方同意后,乙方必须在同意之日起三天以内全部退场,所完成工程量按70%折算给乙方,乙方必须立即退场,不得有任何导议。
5.凡本工地所使用的机械及工具,须离退本工地的必须书面向本项目部申请,获批后领取放行条
方可进行退场。
6.本合同的附件《安全文明生产责任协议书》,《承包方员工工资支付协议》与本合同有同样效力
(详附件)。
7.未尽事宜,甲乙双方另签订补弃协议并与本协议有同样效力。
8.本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,甲,乙双方代表签字,盖章后生效,工程款结清
后,本合同自行失效。
甲方代表(签字盖章):乙方(签字盖章):
2009年月日2009年月日
施工班组内部承包合同小编整理2
合同号:
重庆柏森建筑劳务有限公司
(钢筋工)班组内部承包合同
甲方(全称): 重庆柏森建筑劳务有限公司
乙方(全称): 周勇,男,身份证号:***571
一、工程概况:
1、工程名称:合川区北城沙坪路还建二期5#楼
2、工程地点:合川区北城沙坪路
二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)
1、承包范围:__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装,焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。
2、承包内容:
①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。
②、所有钢筋制作、绑扎、焊接,以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材,购买花岗石垫块,安装塑料垫块,马凳铁的制作安装。
③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡,配合下车等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。
④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽,必须统一颜色,并且要有合格证),对讲机不少于3部等其它工具。
⑤、两天内清理完已完工作面,并将剩余的材料用于上一层中。
三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):
1、工程单价(按施工图图算量计算):
±(及地下室顶板)及以下钢筋:依据结施图按照520元/吨计算。
±以上主体、装饰钢筋:按_25_元/m2计算,二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加元/平方米,本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。
2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐,钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等,场内钢筋多次转运,浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业,负责检查调效钢筋和保护层厚度,确保结构符合规范相关规定验收时,钢筋扫描全部合格,若结构验收钢筋扫描不合格,钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任,并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。
②、单价中包括:文明施工,原材料成品、半成品分类堆放整齐,不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐,每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。
③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备,对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、钢筋损耗不得超过1%,超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。
⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料,所发生的短料必须按甲方要求接长后使用,工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。
6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○
7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工,如确属本合同工作以外发生的计时工,按技工普工平均工资100元/工日计算,并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续,过时不补,过时无效。
四、合同价款:
1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费,由甲方代扣代缴(以总产值的%计算),劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯及操作人员费用
2、乙方自备的机械设备、工具用具:
断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具,配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。
4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场,其中钢材及水泥实行限额领用制度,钢材限额为下料单数量+1%的损耗,水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中,应注意节约材料,严禁人为浪费。如超过限额,超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对租用的甲方机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养,并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准:
质量要求:根据施工图进行施工,质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求,达到 优良 标准。
1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上,如验收时未达到90分,则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责,并在总工资中扣除。
2、检查要求:①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后,由乙方质量负责人,通知
甲方各幢号工长,并共同检查,合格后报请监理、建设方验收,合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题,如不及时整改,按第3条所列条款处罚,并无条件及时整改,并请监理、建设方复检,如复检还不合格处,处以双倍罚款并责令该小班组换人。
○2在每次质监站验收检查中,如有第3条所列问题,按第3条所列条款双倍处罚。
○3主体竣工验收和本项目自检扫描,如发现第3条所列问题,并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。
3、检查要求: 钢筋的品种、级别、数量、规格;
钢筋骨架尺寸;
筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量); 钢筋接头位置和数量; 钢筋的搭接长度和锚固长度; 受力钢筋保护层;
箍筋的间距、数量及位置; 受力钢筋的间距、数量及位置; 钢筋节点构造。
对于、、不合格将处以每处每次200元罚款。
对于—在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者,超出部分处以每次每处50元罚款。
七、合同工期:
1、±以下基础按照工程总包单位要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;
2、主体 按工程总包单位的要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任 ;
3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款。
4、工期顺延的前提条件:
1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○
2、暴雨、材料供应不到产生的。○
3、政府行为,建设单位及有关单位要求的停工。○注:(其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。
5、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的劳务合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
八、付款方式:
1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效,缺以上任何人签字的结算单均无效。
九、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于
18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在5000元以下的,乙方自行解决,若超过5000元时,由乙方承担30%,甲方承担70%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由乙方承担,在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
十、文明施工及住宿、生活区卫生:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任300元/人.次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金3000元/次,并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任。
4、施工现场临时住房要建立卫生责任制,班组宿舍,必须每天派专人打扫干净,保持清洁(清洁用具自理),如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次,工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁,否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居,甲方不提供夫妻同住住房,属夫妻职工的,提倡在工地外租房居住,一切费用自理。
5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐,不宜在外面就餐,其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。
7、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金以及饭菜票。
十一、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心,其费用在第一次付款时扣出。
8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
9、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.3、乙方派________为专职安全员,_________为质量员,负责木工车间有技术要求工人的日常工作。
4、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
5、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
6、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间 交接验收,承担成品保护。
7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
8、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任,并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。
9、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费,乙方承担保险总金额的100%费用,结算时在班组总工资中扣除。
12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。
13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定,确保每月支付清农民工工资,若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光,甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。
14、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同,乙方承担劳动报酬总额10%的违约金,并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。
15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册,若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。
16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件,班组成员自然人必须持有效身份证复印件,签订合同时附在正本合同上。
17、乙方应对工人工资逐月造表发放,工资发放表必须由本人签字,严禁代签,每个月的5号交由项目部存档。
18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后,结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单,甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后,由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字,最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。
19、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及 时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。
十二、保证金及保修金:
1、保证金:
乙方在签订合同时支付.00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后,由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题,返 工的整改费用超过5000元者,进度总工期超出10天者,违反该合同约定条款者,此保证金不退还乙方。
十三、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,其违约责任按上述第2、3条款处理,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。
十四、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十五、其他条款:
1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,甲方(盖章):
乙方: 代表人(签字):
本合同签订日期:____ 年_____月______日,本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。
施工班组内部承包合同小编整理3
甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)
乙方:xxxxxx(以下简称乙方)
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元
二、工程地址:渝西科技工业园区
三、建筑面积:约5000m
2四、建筑结构:砖混结构
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费300元/m
2七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:合川市大石建司铜 乙方:
商业商铺工程项目部
代表人: 代表人:
签字日期: 年 月 日
施工班组内部承包合同小编整理3篇(泥工班组施工承包合同)相关文章: