下面是范文网小编分享的公司合作三方协议书3篇 三方合作成立公司的协议，供大家品鉴。
公司合作三方协议书1
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
甲、乙双方经友好协商，就乙方借给甲方资金，甲方用 作为借款抵押物一事，双方达成如下协议：
一、乙方借给甲方资金人民币（大写） 万元，乙方负责将借款打入甲方指定账户。甲方以 为借款抵押物。注：抵押物位置： 。
双方约定借款期限为 年 月 日至 年 月 日止。甲方到期不能还清乙方借款，则甲方抵押物归乙方所有。注：借款时间到期逢法定节假日，甲方还款时间可顺延，顺延时间以节后第二个工作日为最终还款期限。
二、保证条件
1、甲方保证抵押物未因其它事由被查封、抵押、回迁或出售。
2、甲方保证抵押物在抵押期限内不会因甲方原因导致该房屋被查封、再抵押，并致使乙方权利无法实现。
三、甲方须提前一个月并在双方约定的时间内支付乙方佣金，逾期支付佣金，甲方承担 %违约金。注：支付佣金到期时间逢法定节假日，可顺延到节后第二个工作日。
四、甲方如无法偿还乙方借款时，须履行以下义务：
（1）甲方必须配合乙方办理抵押物转户手续，包括签订《商品房购买合同》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权及其他各项工作。
（2）甲方需负担办理房地产权证的税费和交易费用。
（3）、乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下。
（4）、乙方可委托第三方销售抵押物，甲方须配合。
五、借款期限未到，甲方按时支付佣金，乙方不能提前收回借款，但甲方可以提前归还借款。
六、违约责任
如抵押物因甲方原因被查封，抵押出售或无法办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付30%的违约金，提供其他房屋抵押或赔偿一切损失。
七、借款期限到期，甲方还清乙方借款，本协议法律效力自动解除，本协议废除。
八、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字或盖章之日起生效。其他未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向成武县人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）： 乙方(盖章)：
法定代表人： 代理人：
签订时间： 年 月 日
公司合作三方协议书2
建设方： (以下简称甲方)总包方： (以下简称乙方)分包方： (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款： 合同定价(大写)：暂定人民币 元整 (小写)： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： (__ 版)《__ 省建设工程施 本工程套用《__ 省市政工程预算定额》、(__ 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《__ 建设工程造价信息》(__ 栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任 1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作 1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。 3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作 1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任 1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件： 1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件;5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：建设方(签章) ：法人代表(或授权委托人)签署： 年 月 日总包方(签章) ：法人代表(或授权委托人)签署： 年 月日分包方(签章) ：法人代表(或授权委托人)签署： 年 月 日 签订地点： 签订日期： 年 月 日
公司合作三方协议书3
甲方： 联系电话：乙方： 联系电话：
甲乙双方经友好协商，就共同投资经营“自家人”餐饮上饶县店事宜达成如下协议：
第一条：合作宗旨
利用合作人自身具备的独特风味、管理优势、资金优势，使合作人通过合法的手段，创造劳动成果，分享经济利益。
第二条：合作名称、主要经营地
合作经营的餐饮名称为： ；
经营场所：
法人：
第三条：合作经营项目和范围
经营项目为特色餐饮。
第四条：合作期限
本次合作由合作人双方协商一致同意期限为六年。
第五条：出资额、方式、期限
1、本合作投资共计人民币）。合作期间各合作人的出资为共有财产，中途不得随意请求分割退出，如遇特殊情况，必须征得其他出资人一致同意方可。合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，协议终止当天或按合作人约定的时间予以退还。
2、乙方以现金方式出资（以银行转账凭证为准）计人民币（大写： ），占总股份的 ％。
第六条：盈余、工资分配与债务承担
1、盈余分配：除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的各种税费等的收入为净利润，即合作创收盈余，此为合作分配的重点，将以合作人出资为依据，按比例分配。每半年分配一次。
2、债务承担：如在合作经营过程中有债务产生，合作债务先由合伙甲方在管理饭店中每月营业额达到人民币40万元（包括40万元）财产偿还，合作财产不足清偿时，以各合作人的出资依据按比例承担。
3、出资人可委派会计管理本店财务，但需保守公司内部经营方式及营运机密，及遵守法律、法规和公司规章制度。
第七条：合作人的权利与义务
（一）合作人的权利：
1、
2、
3、合作人享有合作利益的分配权；合作人分配合作利益应以出资额比例或者按协议的约定进行，合乙方至本店消费享有买单原价8.8折优惠，不参与经营管理，但作经营积累的财产归合作人共有；有权监督其正常支出的合理性。
（二）合作人的义务：
1、
2、
3、
4、
5、按照合作协议的约定维护合伙财产的统一；分担合作的经营财务损失的债务；为合作债务承担连带责任；如乙方要退资，经甲方同意方可退资；如甲方同意，按财务清单投资款的多少，如已分红把分红的钱算在投资内。
第八条：协议争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合作人应共同协商，如协商不成，提交信州区仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
第九条：其他
1、
2、
3、
4、
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
签约时间： 年 月 日 经协商一致，合作人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补新入资合同可作为本协议的组成部分；本协议一式三份，合作人各执壹份，送工商管理机关存档壹份；本协议经合作人签名盖章后生效。充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准；
公司合作三方协议书3篇 三方合作成立公司的协议相关文章：
★ 采购合同担保公司三方协议11篇 收银设备采购合同三方协议