精选施工合同模板3篇 除锈刷漆施工合同模板

时间:2023-02-21 15:28:00 合同

  下面是范文网小编整理的精选施工合同模板3篇 除锈刷漆施工合同模板,以供借鉴。

精选施工合同模板3篇 除锈刷漆施工合同模板

精选施工合同模板1

  意向合作协议

  甲方:公司() 乙方:西安联创铝瓷电子封装材料有限公司(高功率电子封装铝碳化硅材料专业厂家)

  双方一致同意,在批量生产铝碳化硅电子封装材料的项目上进行深度合作。本着互利双赢、平等协作的态度,达成以下协议。

  一、合作目标

  甲乙双方共同认为,乙方的铝碳化硅产品在高功率电子封装领域有优越的性能和广阔的市场前景,双方本着互信、双赢的原则,就共同开发(甲方产品)达成以下合作目标。

  二、合作内容

  1、按照客户要求,双方共同批量生产铝瓷产品(以下简称为“合作产品”),其中甲方负责产品设计、客户认证、市场销售,乙方负责按照甲方的产品设计转化为铝碳化硅材料产品,性能满足客户要求,最终由甲方封装为成品后销售。

  2、乙方负责按照甲方的图纸进行加工,达到图纸的各项要求,将铝碳化硅材料进行生产、加工、表面处理等工序,制造出满足甲方要求的成品或半成品。

  3、自本协议签订后的20xx年3月1日起,至20xx年12月31日止,乙方向甲方提供满足甲方要求的_________封装材料产品________万件;

  4、自20xx年1月至20xx年12月底前,乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件;

  5、自20xx年1月至20xx年12月底前,乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件;

  6、以上所列的合作产品不限于现有产品规格,具体产品规格和尺寸,以甲方的设计图纸为依据;每规格的产品结算,由双方签订独立的合同规定;

  7、根据甲方公司发展情况,乙方将在甲方周边选址投资兴建新的工厂,以满足甲方的产量需求。

  三、合作程序

  1、设计期样品试制:针对甲方要求的设计期样品(百件以下)试制,由甲乙双方共同进行

  1)甲方提供设计图纸、加工说明及客户要求;

  2)乙方按照甲方所提供的资料进行试制;

  3)样品测试完成后,甲方应及时向乙方提供客户的反馈意见,双方应及时沟通,总结产品的经验和教训;

  4)如有测试效果不满意、图纸改型、后期工艺变动等情况,要求反复试制,双方均应按照设计要求进行继续试制,并保证试制周期和质量。

  2、批量生产:产品经甲方测试确认后,若符合甲方要求的,甲方可以与乙方另行签订采购协议,具体按照双方另行签订的采购协议执行。

  四、双方责任与义务

  (一)甲方的权利与义务

  1、对加工的要求权:甲方有权对产品的加工方式、加工精度、加工周期和加工质量提出要求,并以此要求作为衡量加工是否达标的标准;

  2、对客户的唯一销售权:甲方是唯一可以对客户销售合作产品的一方,乙方不能直接将加工好的合作产品销售给其它人或机构;

  3、对废弃货物的处置权:双方在运输、制造、试样等过程产生的废品、次品、散落件,除不能回收的外,均应由货物所有权方处置;另一方不能自行丢弃或变卖;

  4、提供完整信息的义务:甲方对所加工的产品,提供加工所需的完整信息,以便乙方施工;

  5、提供有效测试的义务:乙方所测试的结果必须符合甲方所规定的要求。若因设备、人员。数据的认识不同而导致的测试结果不一致时,乙方的测试结果必须同时高于国家标准或行业标准。

  6、按照本协议及时支付费用的义务:甲方应按本协议的结算方式,并按每笔《购销合同》的数额及时、足额向乙方结算;具体以双方另行签订的采购协议为准。

  7、按期提供资料的义务:

  甲方应按照双方制定的生产计划按期提供资料,保证乙方按时完成加工;

  8、使用乙方品牌的权利:甲方可以使用乙方的品牌进行宣传,以不损害乙方的品牌形象的方式进行产品推广;

  (二)乙方的权利和义务

  1、按期取得产品足额销售价格款项的权利,具体以双方另行签订的采购合同为准。

  2、对加工技术和信息的持有权:乙方对自己加工的技术、工艺、工装、设备及模具等享有独立完整的持有权;

  3、对由乙方完成的研发项目,有发表学术论文、以发明人的身份申请专利的权利;

  4、对设计资料的要求权:乙方有权要求甲方在能力所及的范围内提供资料,以提高产品生产效率;

  5、要求产品完整信息的权利:乙方有权要求甲方提供产品所需的完整信息,以便完成生产;

  6、按照要求完成产品的义务:乙方应按甲方(客户)的要求进行设计和生产,并保证生产的周期和质量;

  (三)保密性

  以下条款无论双方是否正在合作或已不再合作,有永久期限;

  1、鉴于双方都在经营与双方本项合作业务无关的其它商业产品或机构,以下条款用于约束双方对对方所经营的与双方业务无关的业务的知情权和保密义务;

  2、双方互不寻求了解或调查对方的生产技术、工艺,且对自己的生产技术、工艺对外保密(合作产品必须的产品信息除外);

  3、保密内容:双方合作中涉及的信息、资料,包括但不限于以下各条:

  1)双方的交易秘密,包括商品产、供、销渠道,客户名单,买卖意向,成交或商谈的价格,商品性能、质量、数量、交货日期;

  2)双方的经营秘密,包括经营方针,投资决策意向,产品服务定价,市场分析,广告策略;

  3)双方的管理秘密,包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料;

  4)双方的技术秘密,包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果;

  5)其它在双方交流过程中涉及到的文字或口头上的有关甲方商业机密的事项。

  双方均应保证对方知识产权、商标、企业形象的完整与健康,不得在人际交流、私人谈话、学术会议、公开刊物、公众媒体等方面诋毁对方,或做不利于对方的事情。

  五、争议及解决

  本协议如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

  七、协议期限

  本协议自_20xx_年_12_月_13_日起生效,有效期至_20xx_年 _12_月_31_日。

  协议执行期内,乙方不得随意变更或解除协议;如须提前解除合约,须经双方协商达成一致。若因乙方产品达不到甲方要求,甲方可随时单方面的解除本协议,自甲方发出书面的通知之日起解除此协议。本协议正本一式两份,甲乙双方各执两份;

  八、特别申明:

  本协议只是甲乙双方初步达成合作意向, 待乙方产品经过甲方测试并书面认可后,若甲方需要采购乙方产品时,甲乙双方以另行签订书面的采购协议和订购单为准。双方同意,任何一方均不得以本协议主张任何违约金及损害赔偿。

  12月31日前签署此协议,作为首批用户,甲方可得到乙方提供的按甲方图纸尺寸要求制作的的免费测试样品(需要另行开模的除外)。甲方可获得乙方批量供货的同类产品市场正常售价的8折优惠价格。

  甲方:

  签字:

  地址:

  电话:

  传真:

  乙方:西安联创铝瓷电子封装材料有限公司(盖章) 签字: 地址:西安市南关正街101号世家星苑1810 电话:18049552066 传真:029-87801516

精选施工合同模板2

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  发包方(简称甲方):(业主)_______________ 联络方式:______

  承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)_____________________

  身份证:_____________________ 联络方式:__________________

  家庭住址:___________________ 家庭固定电话:_______________

  第一条 工程概况

  1.装潢施工地点:

  2.住房结构:钢筋混凝土;房型____房____厅____套,建筑面积约____平方米。

  3.承包方式:清包工。

  4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,储藏室、家具打造,清洁工程,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于搬运工程的补充约定:甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内)。

  5.总价款:¥约____元(包括清洁费和搬运费),大写(人民币):____________元整。

  以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更,包含增加或删减,该总价款不做变更。

  6.工期:自____年____月____日开工,至____年____月_____日竣工,工期_约____天(以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题, 则相应顺延竣工日期)。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工____至____天)。

  第二条 关于乙方职责的约定

  1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

  2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。

  3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。

  第三条 关于材料供应的约定

  1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。

  2.甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。

  4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。

  5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  第四条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2.本工程由甲方聘请设计师进行设计,提供设计施工图纸及特别要求(具体内容见参见设计施工图纸)。乙方负责按有关行业规定进行施工。

  3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。

  5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。

  6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如橱柜防火门,台面,ppr水管等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。

  7.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。(参照北京市地方标准《住宅装饰装修验收标准》)。

  8.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件三《工程竣工验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  9.工程保修期三年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

  第五条 关于安全生产和防火的约定

  1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

  3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各 安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。

  第六条 关于工程价款及结算的约定

  1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:

  2.双方款项往来均应于《工程付款确认单》签字确认(见附件四)。

  第七条 其它事项

  1.甲方工作:

  (1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

  2.乙方工作:

  (1)参加甲方召集的现场交底。

  (2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。

  第八条 违约责任

  1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

  3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

  4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

  5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

  第九条 纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:

  -北京仲裁委员会申请仲裁;

  -人民法院提起诉讼。

  第十条 协议的变更和解除

  2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

  3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

  第十一条 附则

  1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方 施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__套,由乙方当场负责安装交付使用。

  2.本协议签订后,工程不得转包。

  3.本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

  第十二条 协议附件

  附件一物业管理部门的装修指南(略)

  附件二设计施工图纸及要求(略)

  附件三工程竣工验收单

  附件四工程付款确认单

  甲方(签字):______ 乙方(签字):______

  住址:______________ 住址:______________

  电话:______________ 电话:______________

  邮编:______________ 邮编:______________

  签订日期:__________

  签订地点:北京

  附件三

  工程竣工验收单

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  注:(1)分项检验评定:合格打√,不合格打×,补验合格打√并签名。

  _______年_______月_______日

  附件四

  工程付款确认单

  甲方:________________________

  乙方:________________________

精选施工合同模板3

  建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期(一般是一年), 质保金一般是在质保期满后支付。但是,同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如,《房屋建筑工程质量保修办法》就规定,在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:

  (1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程 的合理使用年限。

  (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏,为5年。

  (3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。

  (4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

  (5)装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

  首先要明确的'是,工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定,但是约定不得违反强制性规定,国务院颁布的 《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下,建设工程最低保修期限为:

  (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。

  (3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。

  (4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。

  其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的,建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任,建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定)进行维修的资金。由此可见,工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束,也形成开发商应对工程质量问题的有力保障,因此,对于开发商来讲,工程质保金至关重要。

  工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来,要形成其有效的屏障作用,就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定,下列要素在约定时不缺少:

  第一,工程质保金的总额。一般来说,项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。

  第二,工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期(一般为二年)内,认真履行合同约定的责任,缺陷责任期满后,及时向建设单位申请返还工程质保金。

  第三,工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说,建设单位 应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理,施工企业逾期不处理的,建设单位可另行委托第三方处理,相关费用就可以直接扣除。因此,作为开发商来讲,一定要注意提前通知的环节,否则,所支出的费用很难在质保金中扣除。

  第四,工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说,工程质保金不计利息。

  在建设工程的管理中,建设工程质保期与质保金是两个不同的概念,前者是对建设工程的最低保修期限,由建设工程质量管理条例规定;后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

  (一)建设工程质保期。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限:

  1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。

  3、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。

  4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

  5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

  (二)建设工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

  缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发、承包双方在合同中约定。

  第九条、缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。

  第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人,逾期支付的,从逾期之日起,按照同期银行贷款利率计付利息,并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

精选施工合同模板3篇 除锈刷漆施工合同模板相关文章:

建筑安装施工合同范本2篇(安装施工合同书模板)

建筑维修施工合同范本4篇 工程维修施工合同参考范本

施工合同模板5篇(除锈刷漆施工合同模板)

挡土墙施工合同12篇(石砌挡土墙施工合同)

维修施工合同范本参考_维修施工合同模板范文3篇 单位维修施工合同简单范本

城市建筑施工合同最新5篇(建筑工程施工合同)

施工合同范文6篇 房屋建筑施工合同范本

小型沼气施工合同通用2篇 沼气池施工进度范例

小型建筑施工合同范本3篇 建筑安全施工合同范本

委托施工合同范本6篇(关于委托签订施工合同的范本)