下面是范文网小编分享的供货合同5篇 供货合同范本中文，以供参考。
供货合同1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就雨水收集利用系统供货、安装工程事宜，经双方协商签订如下协议：
第一条工程概况及施工范围
1.工程地点：相城区陆慕
2.合同范围：(雨水收集系统1套400立方，储水模块用础润品牌，出水用于绿化浇洒、消防)乙方包工、包料、按图施工。乙方供货并负责安装的材料清单见图纸及材料单。
第二条合同总金额
1.合同总价RMB 680，000 ,大写：人民币陆拾捌万元整。
第三条责任
(一)甲方责任
1.合同生效后，在乙方进场施工前应保障施工场地具备施工条件，基坑满足设备安装施工要求，土方的开挖和回填，混凝土基础的制作要满足乙方系统施工工艺的要求，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
2.将施工所需水、电等相关线路从施工场地外部接至工地施工地点，保证施工期间的需要;保证工程施工时，为乙方提供施工现场总的施工水、电，满足施工需要;并在施工及设备安装过程中为乙方人员提供便利条件;
3.为乙方提供现场存货场地和仓库;
4.因现场施工条件不具备造成工期延误，甲方应承担由此造成的经济损失，工期相应顺延;
5.由于施工现场条件限制，甲方有义务给乙方调用甲方现场现有设备，乙方按优惠价支付一定费用。
(二)乙方责任
1.服从甲方、监理及总包的现场管理，并按有关规定向甲方、总包和监理提交完整的有关资料(包括自身施工范围工程资料的编制);
2.负责施工图中指定的雨水收集及利用系统材料的供货、安装工作;
3.负责本工程雨水收集及利用的系统设计，并保证其设计的合理性，符合本建筑的总体设计，满足使用功能，其设计获得甲方批准否则乙方应及时予以修改，直至被批准为止，并负责配合甲方完成系统验收，如甲方经验收认为不合格，则有权要求乙方对系统进行调整，直至验收合格为止，因此造成的甲方经济损失或工期延误，乙方应对甲方予以赔偿。
4.负责本单位施工人员安全及劳动保险责任，负责自身施工所需的劳保用品及工具用具，做到文明施工，防火、防盗，服从甲方及总包的统一管理。
(三)其他
20xx年12月11日前甲乙双方签订的合同全部作废。
第四条工程期限
1.甲方12月15日前供货至现场。如因甲方原因或不可抗拒因素造成乙方供货及人员的进场延误，乙方不承担延期责任，工期相应顺延。
2.甲乙双方商定暂定工程期为30天，具体开工时间由甲方通知。乙方可以根据总包方施工和安装计划，在双方约定的施工期限内，适当调整自己的安装进度及时间。
3.乙方应在本合同约定的工程期限范围内保质保量地完成任务，否则每迟延一天，应向甲方
4.如遇下列情况，工期相应顺延：
⑴依合同规定，甲方不能提供施工场地、系统预制安装场地、材料存放场地、水电、障碍物未能清楚，影响现场施工。
⑵不属乙方责任范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行等原因而影响进度。
⑶在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
⑷非乙方原因而因监理签证不及时而影响下一道工序施工。
⑸乙方施工人员进场和货物运达施工现场，甲方、监理、总包未及时验收及支付货款。 ⑹未按合同规定拨付预付款而影响施工。
⑺不可抗力因素，如战争、地震、自然灾害等因素影响工期。
第五条结算及付款方式
1.付款形式银行转账(电汇)
2.付款方式：
(1)合同签订后，按照甲方要求供货时间送货，货(至少等价货物)到现场，1个工作日内甲方支付合同金额RMB 150,000元整，(大写:壹拾伍万元整)给乙方。如不能按时支付工程款，将不予以安装，乙方将货物拉回，造成损失由甲方承担。
(2)雨水项目竣工后，3个工作日内，甲方支付至合同总价的60%，RMB 258，000元整，(大写：贰拾伍万捌仟元整)给乙方。如不能按时支付工程款，每延迟一天甲方应支付付款金额1%的滞纳金，直至支付为止。
(3)项目审计结束后，3个工作日内甲方支付至合同总价的95%，RMB 238，000元整，(大写：贰拾叁万捌仟元整)给乙方。剩余5%工程款项于20xx年12月31日前付清，RMB 34，000元整，(大写：叁万肆仟圆整)。
(4)甲方完成各阶段付款的.前提条件是确认收到乙方开具的相应金额的工程类专用发票，否则甲方有权不履行付款义务。甲方在收到上述每期合格发票的情况下，若不能按照合同约定付款的，材料所有权归乙方所有。
3.机电质保期为2年(按甲方同业主的竣工验收日期起算)，PP模块质保期为2年，上述质保期不受本合同第十条合同有效期的限制。质保期间系统有任何问题请第一时间通知乙方进行维修，乙方在24小时工作日内进入现场。
第六条质量条款
质量标准执行现有国家标准、行业标准、双方技术交底及图纸要求;工程完工后，乙方具有维修服务责任。
第七条工程验收
1.本工程按照国家工程施工验收规范标准验收，按行业及图纸承诺达到的标准验收。
2.工程竣工乙方自检通过后，提交甲方验收。
第八条争议和解决
本合同依照中华人民共和国的有关法律进行解释，如甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向甲方所在的有管辖权的地方法院提起诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议的部分条款仍需履行。
第九条未尽事宜
本合同未尽事宜经双方协商，可纳入合同附件，或另以补充协议方式予以补充约定，合同附件及补充协议均与本合同具同等法律效力。
第十条合同的生效和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同全部的材料设备安装及货款均已交付完毕终止。
第十一条合同份数
本合同一式四份，双方各执两份。
甲方(盖章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(盖章)：
法定代表人：委托代理人：
供货合同2
买方： (以下简称甲方)
卖方： (以下简称乙方)
甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》，通过友好协商达成如下条款共同遵照执行：
一、买卖标的：甲方向乙方购买三棵树涂料股份有限公司生产的合格产品，用于德润朗悦湾项目，产品清单祥见附件。
二、买卖价款：
经甲乙双方对价格协商，确认本合同总预算金额约为：人民币￥ 元。大写： 元。(合同总价款以实际发货数量乘以单价为准)合同执行过程中若有产品型号及数量增加，经双方书面同意确认后，增加部分按实际增加金额结算。
三、价款支付方式：(分批次发货、分批次付款)
1、合同签订后三日内甲方需支付乙方方作为订金，甲方支付订金后，应及时向乙方发出书面《发货通知》，《发货通知》应包括货物规格、型号、数量及颜色要求。乙方收到订金后，应向甲方开具相关收据。
2、乙方在接到《发货通知》后，20日内将货物运抵到甲方指定收货地点或物流，并通知甲方验收，甲方须在接到货物入库通知后对货物数量、规格、型号进行书面确认，如甲方在货到三日入内未确认，视为甲方已确认收货。甲方确认后即视为乙方已按本次《发货通知》的约定提供货物，甲方在收货三日内需及时支付该次《发货通知》所产生的材料款，包含前期所支付的诚意金，付款金额为{(材料单价×发货数量)-订金｝。
3、第二次及以后发货，甲方需交付乙方部分订金，订金金额由甲乙双方协商。订金收取后，必须开具相关收据。货物到场验收后，甲方在收货三日内按照该次《发货通知》支付乙方材料款，付款金额为{(材料单价×发货数量)-订金｝。
4、货款付至乙方指定帐户：
户 名： 开户行： 帐 号： 若乙方有其他收款账号，乙方应用书面授权委托书通知甲方。
四、货物交付方式：
在甲方支付合同预付款后二十日历天内，乙方负责把货物交运发出，涂料由厂家发到昆明，发货费用由乙方承担。涂料到昆明，乙方通知甲方，并协助乙方将涂料送至昆明指定收货点或者指定中转物流。交付地点如有变化，甲方应通知乙方，由此而增加的费用由甲方承担。
五、违约责任：
1、若甲方未按本合同约定支付预付款、货款，自超过应付款之日起每天按本合同总金额的1%作为违约金支付给乙方。
2、甲方违反本合同约定逾期一个月未支付预付款、货款，乙方可单方解除本合同，由甲方按本合同总金额的20%赔偿给乙方。
3、若乙方不能按本合同约定发货，自超过应到货之日起每天按本合同总金额的1%作为违约金支付给甲方。
4、乙方未按本合同约定逾期一个月未到货货，甲方可单方解除本合同，并由乙方按本合同总金额的20%赔偿给乙方。
5、甲方未按本合同约定时间付款或逾期要求乙方发运货物，货物灭失风险由甲方承担;乙方未按本合同约定时间发货，货物灭失风险由乙方承担。
6、因地震、战争等不可抗力原因，造成无法履行本合同，本合同终止，双方互不负赔偿责任，但一方应及时通知对方，并提供相应证明文件。
六、产品质量、售后服务：
乙方提供的产品为甲方指定品牌的合格产品，每批次涂料均应有产品质检报告、产品合格证书等质量证明文件随货同行。乙方向甲方提供的产品及产品信息必须真实，所提供之产品的质量必须符合国家相关标准及规范。对于乙方不进行施工的项目，仅为单独供涂料给甲方，乙方必须把相关产品施工技术参数及基材的施工要求，特别是水泥砂浆及腻子的要求向甲方说明。按照外墙涂料相关标准及要求在涂料使用年限内，若出现质量问题，乙方有义务配合甲方进行质量技术原因分析，及提供处理方案建议。
七、其它：
1、除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同的内容及本合同执行过程中获得的对方商业信息向第三方泄露。
2、行的委托代理人，双方通过传真或邮箱的往来函件视为书面函件，传真、邮箱地址如有变更需通知对方。
八、解决合同纠纷的方式：
其他未尽事宜，双方另行以书面形式约定。因本合同产生的争议和纠纷，甲、乙双方应尽量友好协商解决，如不能协商解决争议，可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方签字、盖章后立即生效。
十、本合同包括下列附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供货合同3
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、开工日期： 年 月 日
6、竣工日期： 年 月 日
7、质量标准：合格
二、合同价款
本装饰工程合同价款包干价 万元(大写：
乙方绘制并提供 套施工详图，交建设方确认后方可施工。
三、甲方工作
1、甲方派驻工的代表为：
2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 。 )
6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予
四、 乙方工作
a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。
b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。
d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
五、 付款方式
1. 合同签订后支付合同总价款的30%。
2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验
合格后支付。
六、 设计变更结算方式
1、定额：按20xx年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。
2、工程取费按二级四类的相应标准执行。
3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。
4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。
七、 竣工验收
a) 验收标准：(1)现行施工规范和验收规范;(2)经甲方确认的施工图。 b) 工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。
c) 乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。
八、 工程保修
根据中华人民共和国国务院第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。
九、 违约责任
a) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。
b) 因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。
c) 因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金(如孝感市、集团的行业检查等)。
d) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。
e) 由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。
十一、附则
1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成 部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。
2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。
甲方(章): 乙方(章): 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
年月日：
供货合同4
供货方(以下简称甲方)：
购买方(以下简称乙方)：
根据《合同法》、《消费者权益保护法》的相关规定，甲乙双方经过友好协商,签署如下协议:
一、合作关系
1、甲、乙双方自协议签订之日起形成供需关系。
2、甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货。
3、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方。
二、供货品种及价格
在本合同有效期内,甲方不得单方面提高价格。
三、供货方式
甲方需在接到乙方电话通知 小时内将货物运送至乙方通知的地点。运输费用由甲方承担。
四、货款结算方式
批结：甲方按每(批∕件)为一送货单位向乙方供货。下一批∕货到时乙方向甲方支付前(批∕件)货款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。甲方按乙方要求提供相应发票。
五、协议期限
本合作期限自 年 月 日起至 年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、解决合同纠纷的方式
本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。
七、其它
1、注:乙方必须对甲方的供货价格保密。
2、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份备查,本合同经甲、乙双方签字签章后即开始生效。
甲方： 乙方：
法定代表人签字： 法定代表人签字：
年 月 日 年 月 日
供货合同5
工程名称： 郧阳国际园景观绿化工程工程地址： 十堰市郧阳区建筑面积：
建设单位： 湖北鑫洋房地产开发有限公司 买 方： 郧阳国际园景观绿化项目部卖 方： 湖北子胥湖集团建材工贸有限公司签订日期：
商品混凝土供货合同
甲方：郧阳国际园景观绿化项目部 （以下简称甲方） 乙方： 湖北子胥湖集团建材工贸有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《日照市商品混凝土管理规定》，就乙方向 滦赤路大修 工程所需商品混凝土供应事宜，甲乙双方协商，一致达成如下协议并签订本购销合同：
一、本合同标的物为 郧阳国际园景观绿化项目部 建设工程所需，运输距离为75 公里
二、价格
此单价包括运输（10公里以内）、泵送（15公里以内），若泵送则每立方单价在原价基础上增加10.00元（低于20m3砼不泵送），10-30公里之间每公里每立方单价在原价基础上增加0.65元，30公里以上每公里每立方单价在原价基础上增加0.55元，如甲方对商品混凝土有其他特殊要求，如另需加防渗剂、UEA膨胀剂等每加一项在相等强度等级的基价上增加15元/立方米，如砼中需加缓凝剂的，按相等强度等级的基价执行，如砼中需加早强剂的，在相等强度等级的基价上增加15元/立方米。道路用混凝土，在相等强度等级的基价上增加5元/立方米。细石砼在相等强度等级的基价上增加15元/立方米。钻孔灌注桩在相等强度等级的基价上增加5元/立方米。乙方保证一年内甲方工程所需以上砼价格不因市场材料价格变化而变动。
三、本合同商品混凝土计量、质量验收及结算办法。
1、计量办法：
按实际施工图纸、设计变更，不扣钢筋含量，根据国家现行定额不计损耗确
定计量。由于甲方原因，超出图纸范围内的数量由甲方承担。如甲方开盘需砼量超出图纸预算量，甲乙双方经协商认可签字有效。±0.00米以下部分的混凝土，乙方凭甲方签收混凝土小票数量结算。其签收的混凝土甲方可抽查，按配合比重量过磅计算，以最少方量计算，基础每次完工双方对账核算。
2、质量验收：
由于交货检验的商品混凝土试样为在交货地点混凝土运输车卸料口，由双方和双方认可的见证单位采取的有效试样。经标准的养护的交货检验试样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。
3、结算办法：
甲、乙双方每月26日凭送达工地的签收凭证对账，次月10日前甲方向乙方支付已送混凝土款的60%。混凝土结构工程封顶付70%。余款在混凝土工程完工后半年内无质量及相关问题付清。
四、双方义务
（一）乙方义务
1、乙方必须按现行国家标准及合同的要求进行商品混凝土配合比设计和生产、供应，并保证产品符合国家相关标准（主要标准GB50010-20xx）、甲方设计图纸变更施工图和现场签证单说明及本合同要求。乙方对所提供商品混凝土质量负责。
2、按本合同将商品混凝土供应给甲方前，向甲方提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证和相关技术资料。
3、按混凝土技术规范和有关规定组织生产，按批量随机取样，制作出厂检验试块。
4、保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能，并保管相应生产原始数据。
5、设置汽车磅等计量器具，保证供货数量。
6、乙方配备技术人员监督施工过程，保证混凝土质量合格，并按甲方要求提供泵送设备，泵送入模。
7、按照合同约定和双方商定的供货计划按时发货，保证施工进度和工程连续浇筑混凝土需要。乙方泵送指挥员、现场施工员必须随货到达现场指挥施工。
8、按照甲方要求应保证24小时不间断供货。
9、本合同二中的价格包含商混送达目的地的社会关系的协调费，即供应商品混凝土时发生的与当地协调关系及纠纷的任何费用由乙方一揽子承担，并且不得影响施工和进度。
（二）甲方义务
1、甲方提供商品混凝土卸载条件，做到施工现场进出道路坚实、平整、畅通，有电力、照明、水资源等设施。
2、应提前24小时将商品混凝土需求信息（等级、部位、楼层、轴线、时间、数量、技术要求等）报给乙方，便于乙方提前安排。
3、因特殊原因，需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同清单的内容，应及时书面形式通知乙方，并与乙方协商确定新的供应计划。
五、违约责任
（一）乙方违约责任
1、未按合同要求和未履行本合同规定向甲方提供商品混凝土而造成工程质量问题，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
2、未及时提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证和相关技术资料供甲方检查，导致甲方拒绝验收乙方所提供的商品混凝土而造成的经济损失由乙方承担。
3、未按合同约定和双方商定的供货计划供货，而导致甲方工程连续浇筑中断或工期延误，所造成的甲方经济损失由乙方承担。
4、乙方接到甲方项目经理电话或书面通知后，在24小时内开盘供货属正常供货。延误一天仍不能供货，甲方有权根据乙方出具的书面委托书（委托书共10份，在合同签订时一并送到甲方作为合同附件）用高价在其它站购混凝土，乙方承担一切超支费用，并向甲方支付（￥500元/次）的违约金。同时承担因此而给甲方造成的经济损失。违约金罚款及其他经济损失均从乙方供货款中抵扣。
（二）甲方违约责任
1、未能向乙方提供施工组织、浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未浇筑完毕或在乙方按合同约定正常送货情况下不能按时浇筑、不按时验收乙方的送货、拒绝接收乙方送货，延误乙方的机械台班等，给乙方造成的经济损失由甲方承担。
2、甲方接受乙方送货后未按合同约定履行验收手续而使用混凝土，承担未验收责任。
六、争议和裁决
1、商品混凝土生产、使用过程及质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定。
2、商品混凝土质量仲裁检测由有关法定检测单位实施。
3、合同争议解决方案：本合同在履行过程中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成可以向武汉市中级人民法院提起诉讼。
七、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自双方签字盖章之日起生效，待双方货款结清合同履行完毕自动失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
甲方委托人： 乙方委托人：
20xx年5月20日 20xx年5月20日
供货合同5篇 供货合同范本中文相关文章：