下面是范文网小编整理的工程工程合同12篇 工程合同范本最新，欢迎参阅。
工程工程合同1
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
工程工程合同2
弘景园项目部：（以下简称甲方）承包负责人：（以下简称乙方）
XX大御城—弘景园工程，经甲、乙双方协商，甲方决定将此工程的外墙饰面砖工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的安全责任和义务，确保该工程的质量和进度，特拟定此责任状。
一、工程安全目标
1、工伤死亡事故为0
2、重伤事故为0
3、工伤率必须保证在3%以内。
二、甲方安全职责
1、甲方应按公司《安全生产管理细则》规定有权对乙方在本项目施工范围履行安全监督、检查和管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。
2、甲方应按照建设部《G59-99建筑施工安全检查标准》、公司《文明施工现场管理办法》和工地所制定的安全生产规章制度进行检查执行，乙方必须积极配合甲方工作。
3、甲方要定期对乙方工人进行安全教育，向他们宣传、讲解国家、企业的安全生产方针、政策、法规和标准制度。
4、甲方负责给工人配备必要的劳动保护用品，负责搞好施工现场的所有安全防护。
5、甲方应建立健全安全保证体系和安全管理制度，保证安全、文明施工顺利有序。
三、乙方安全注意事项
1、所有进场人员必须接受三级教育，必须遵守甲方制定的规章制度，服从甲方的统一管理，乙方在施工XX出现任何工伤事故，在20元以内，由乙方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣20元以外后，乙方承担10％的经济责任。
2、高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。没有可靠的安全措施工人可以拒绝施工。
3、工人进入施工现场必须戴好安全帽。发现一人一次不戴罚30元，班长连带罚50元。
4、工人进场必须具备三证：身份证、健康证和婚育证明。
5、工人严禁打架斗殴、严禁偷盗行为，违者一人一次罚款200元，情节严重者送派出所。
6、禁止随意生火取暖。严禁酒后上岗，严禁赤脚以及穿拖鞋上班作业。严禁擅自拆安电线。
7、施工现场严禁大小便，发现一次罚款100元。
8、如果发生安全事故应即时抢救，并同时报告管理人员。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行终止。未尽事宜，由双方协商解决。甲方代表：乙方代表：________年____月____日工程工程合同篇10发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《XX华人民共和国合同法》、《XX华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：图纸设计事项：
二、工程承包范围
三、合同工期开工日期：总工期：若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误，则工期顺延。
四、质量标准工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20。工程质量应达到质量等级：
五、合同价款确定方法
六、工程价款及组成工程总价款(人民币)：
七、付款方式甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
八、双方的权益和义务甲方派驻监理工程师或工地负责人:乙方派驻的项目经理及技术负责人:甲方工作：
1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的水、电接至施工现场并提供。
2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费;
3、按照合同约定向乙方支付工程款;
4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;
5、协调处理乙方施工过程XX与土建施工方、当地群众的关系。乙方的工作：
1、按照国家规范和设计施工图进行施工;
2、在施工过程XX服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工;
3、对施工过程XX由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。
4、提供工程竣工验收资料。
九、违约事项合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向人民法院提起诉讼。
十、工程技术要求和参数
1、工程规模：
2、结构形式：
3、材料要求：
4、其他要求：
十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效，其他未尽事宜双方另行商定。
十二、补充条款
甲方(公章)：乙方(公章)：代表(签字)：代表(签字)：电话：电话：签约时间：
工程工程合同3
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：归西XX混凝土道路
2、工程地点：归村西XX
3、承包范围：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18c厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18c厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、XX处理
在原有XX的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平;
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期________年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
发包人：(公X)承包人：(公X)
委托代理人：委托代理人
工程工程合同4
一、工程名称及建设地点：
1、工程名称：
2、建设地点：
二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程
三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）
元，大写：佰拾万佰拾元角分）。
四、工期：________年____月____日至________年____月____日，共计________年
五、承包方式：包工包料。
六、甲乙双方负责完成的工作：
a）甲方负责完成的工作：。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。。甲方委派许XX为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。
b）乙方负责完成的工作：。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。。自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。
七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
八、工程验收：
a）工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。
b）工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。
c）该工程养护期为________年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。
d）本工程至________年____月____日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。
九、其他事项：
a）在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
b）乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。
十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，XX正式开始施工。
一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表：________
代表：________________________
签约地点：_________________
签约时间：
________年____月____日
工程工程合同5
甲方：______________________（通常为用工单位）
乙方：______________（姓名、性别、年龄、住址）
用工形式：___________________________________
鉴证编号：___________________________________
甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________（姓名）为______________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。
第一条甲方录用乙方从事___________________（工作名称）。
第二条劳动合同期限从________年____月____日起至________年____月____日时止。其中试用期限为_________个月，至________年____月____日止。
第三条甲方的基本权利义务
一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。
二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。
第四条乙方的基本权利义务
一、享受_______________________________________待遇（写明待遇的内容）
二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条工资待遇：__________________________________________（要写明确具体）
第六条工作时间：___________________（每周不超过_________小时）
第七条劳动保险及福利待遇：__________________________________________
第八条劳动合同的变更和解除：_______________________________________（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。）
第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。甲方（盖章）：__________________法人代表（签字）：______________ ________年____月____日签订地点：______________________乙方（签字）：__________________ ________年____月____日签订地点：______________________工程工程合同篇10甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：____市经济技术____区（安徽医学高等专科学校校园内）工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护
1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价（暂定贰拾玖万元整）。推拉窗为228元㎡（带不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为269元㎡，地弹门为310元㎡（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式：包工包料。
第二条：工程期限
1、开工日期：________年____月____日
2、竣工日期：________年____月____日
3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：
a）因甲方原因发生工程量变化和设计变更；
b）一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
c）不可抗拒之因素；
d）因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的；
e）合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。
第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：
第四条：甲方工作
1。 提供与门窗工程有关图纸及技术资料；
2。负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收；
3。负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条：乙方工作
1。应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量；
2。切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负；
3。工程在未办理移交前要切实做好成品保护；
4。要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。
第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。
第七条：工程质量
1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为
1。2，扣板厚度为0。8
1。0，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采用XX信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。
第八条：工程验收
1。隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2。乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3。乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条：合同价款与支付
1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更。
2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条：设计变更
1。乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。
2。工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条：保修承包方负责保修________年（注：非人为原因）。
第十二条：违约责任
1。甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金；
2。乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金；
3。由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。
4。工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。
第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决；协商不成时，采用下列方式中2项解决。
1。向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2。向____市人民法院起诉。
第十四条：如需担保，应另立合同。
第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。
第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日
乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ _______年____月____日
工程工程合同6
甲方（采购方）： 乙方（供货方）：
甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
第一、工程慨况：
1、工程慨况：甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。
2、承包方式：乙方包工包料，不得转包、分包。
3承包内容：详见附表（窗位及成品清单）。
4、工期：从乙方收到甲方预付款次日起算。
第二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为：
2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币 元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
第三、工程质量要求
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；
2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
第四、维修年限、范围、保修条件
窗帘布料包修期为________年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。
第五、违约责任
1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；
2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的`质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
第六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）： 代表（签字）：
代表（签字）： 签约日期：________年____月____日
工程工程合同7
甲方：
乙方：___________
电脑公司 依照中华人民共和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
第一条 合同总则
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训。
第二条 合同价款及合同清单 合同总价：人民币 元整（ ），该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。
第三条 工程期限 经双方商定，本合同工程为乙方在收到预付款后____日内进场施工，工期初定为 天。
第四条 设备供应及人员配合
1、 全部工程器材根据双方约定时间由乙方一次或几次供应至甲方指定地点（见附件：《设备清单及报价》）。由甲方或甲方委托人员负责签收确认。
2、 施工过程中所需暂用工具（升降机、人字梯），经双方商定由甲方提供。
3、 施工期间甲、乙双方应指定有关人员负责工程施工现场协调。
4、 乙方提供的设备必须严格按照合同所列并保证其质量，工程实施按照国家有关标准执行并保证其质量。
第五条 付款方式
第六条 验收与保修 工程竣工后由双方按验收报告内容组织验收工作。 乙方提供并负责安装的设备（见附件：《设备清单及报价》）保修________年。 系统自验收合格之日起________年内，乙方负责维修维护（人为损坏或不可抗拒的灾害除外）。 保修期满，双方再商议签订维保合同事宜，乙方负责对系统进行终身维护。
第七条 人员培训 工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。
第八条 违约责任 因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照中华人民共和国《合同法》承担相应的责任。 如因乙方提供的设备、施工质量问题造成甲方人身、财产损失的，乙方有义务赔偿因此给甲方造成的损失。
第九条 未尽事宜与附件 本合同未尽事宜，双方协商解决。 本合同所有附件（含本合同工程实施过程中形成的后续协议等文件）均为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。
第十条 附则 本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。
甲方：
（盖章）
法定代表人：
（或委托代理人）
________年____月____日
乙方：
（盖章）
法定代表人：
（或委托代理人）
________年____月____日
工程工程合同8
甲方：
乙方：
甲方的工程，经招标或协商由承担施工，为明确双方的责任和权益，高效、精致、及时地完成工程施工任务，特制定本合同，望双方认真履行。
一、单位工程概况
1、工程地点：
2、承包范围和内容：
3、承包方式：
4、质量要求：
5、安全要求：现场施工人员必须购买意外伤害保险，统一着工作服、配戴安全帽、高空作业人员系好安全带，确保安全文明施工，树立良好的晨晖形象。
6、开竣工日期：
二、合同价款及支付
1、合同总价款：(大写)
元附计算清单：
2、价款支付：钢架开始安装至完成期间拨付20%，屋面板、墙面板安装完成拨付5%，剩余工程款待建设单位验收合格后扣除5%质保金，发放工人工资后结清。质保金待工程竣工验收质保期满后支付(以竣工验收单签证日期为准)。
三、甲方责任
1、提供给乙方壹套工程施工图，对工程进度、工程质量进行监督、检查，查出问题以书面通知限期整改，整改不及时、不彻底的，有权停工及处罚。
2、工程进度缓慢，质量安全管理混乱，甲方有权更换施工队，乙方承担所有损失。
3、按工程进度要求及乙方与生产部制定的构件、板材进场计划及时供应材料，并负责到工地现场的运输费用。
4、对工程质量、安全进行现场技术交底，监督管理项目部的施工活动。
四、乙方责任
1、服从甲方的管理，严格遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督及处罚。
2、乙方应确保工程施工人员的安全合同、安全保险齐全有效，在现场施工时配戴安全帽安全带等防护用品。
3、在工程施工前乙方认真熟悉图纸，提出图纸存在的问题，并向工程部提供施工组织设计，包括人员、设备、进度计划、材料供应计划等，以便于甲方协调材料供应及监督管理。如不提供，将拒绝拨付承包费。项目经理必须按照安装进度如实记录施工日志，工程竣工后与工程施工图一并交回工程部，否则处以经济处罚500元。
4、乙方应按照合同承诺的工期按时完工，每拖延一天，按甲方与建设单位签订的违约额承担延期罚款。
5、工程完工时应提前通知工程部，积极主动进行交工验收，协助工程部做好工程竣工结算，配合回收工程款。
6、按时参加工程部会议，有义务向公司提出生产技术和施工中出现的问题，以促进产品生产质量的提高。
7、乙方应严格按照图纸及国家相关标准规范施工。如在施工中发生质量事故，除无偿予以整改外，再处以损失额的30%罚款。
8、乙方应自觉加强职工的安全教育，班前会应对施工人员进行安全操作、质量标准交底。特殊作业人员必须持证上岗，现场安全设施齐全有效，电器、机械设备使用严格按规程操作。出现人身伤害事故，3000无以内由施工承包人负担，3000元以上的部分由施工承包人负担费用的70%。
9、材料使用应节约，节余的材料应及时回库，如有浪费、丢失，照价赔偿。
10、负担工程施工吊装费和现场水平运输费用，并承担工程施工中的招待费用。
1
1、维护公司信誉，负责协调土建及建设单位的关系，以满足工程施工进度的需要。
五、承包费浮动方案
该工程无质量、安全问题，按期竣工交付使用，得到建设单位、监理单位好评的，安装人工费上浮5%-10%。存在质量问题造成损失额在20元以上的下浮5%，出现安全事故造成损失额3000元以上的下浮5%，工期延误造成建设单位处罚的下浮5%。
六、工程未竣工结算的，承包费不予进入个人帐户。
本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程工程合同9
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。
二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。
三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。
四、质量要求：
1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。
2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、安全责任：
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
六、结算价格及付款方式：
1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。
七、双方责任和权利：
1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。
2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程工程合同10
甲方)：_________
(乙方)：_________
经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：_________。
2、工程总造价：_________万元(大写)。
3、工期 乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到合格_________级。
4、开工准备 甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付 苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13;半年后经复验合格，再付合同价的13;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量
(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;
(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;
(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;
(2)栽植后及时封堰浇透水;
(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;
(4)苗木要及时防治病虫害;
(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;
(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任 甲方责任：
(1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
9、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数 本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
________年____月____日
________年____月____日
签订地点：_________
签订地点
工程工程合同11
第1题
《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。
A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率
B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案：C
第 2 题
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
正确答案：D
第 3 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价
D.双方协商的价格
正确答案：A
第 4 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
正确答案：D
第 5 题
施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B.向人民法院起诉，要求撤销该合同
C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
正确答案：B
第 6 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
正确答案：D
第 7 题
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
正确答案：A
第 8 题
某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。
A.索赔报告
B.索赔意向通知
C.索赔依据和资料
D.工期和费用索赔的具体要求
正确答案：B
第 9 题
某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
正确答案：C
第 10 题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案：D
工程工程合同12
发包方： 有限公司 以下简称甲方
总承包方： 以下简称乙方
分包方： 以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
一、工程概况
1.工程名称： 有限公司一期消防工程
2.设计单位：
3.工程地点： 路
二、各方职责 甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围 技术文件：
1、（一期工程）施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审 第 号
3、施工图审查报告
4、（二期工程）消防系统图
5、投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统，应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求： 主厂房： 天（到________年____月____日止）起始时间要明确 展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑
第八工程局的施工进度要求。 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求
2、评定标准：按国家和____市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行 必须符合国家和____市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求。以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求。愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。
2、项目保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
第七条 工程价款及支付方式
1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；
2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；
3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；
4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；
5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满________年后支付 万元， 万元工程保修金满________年后按规定返还（保修金不计息）。
6、 接受工程价款的 单位名称： 帐号： 开户银行：
第八条 工程质量保修 保修期为________年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明：符合国家和____市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元次。
第十一条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力，《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：杭州XX公司
代表： 代表： 代表：
________年____月____日
工程工程合同12篇 工程合同范本最新相关文章：
★ 装修工程施工合同协议范文5篇(装修工程承包合同协议书模板)