实用的施工合同范文3篇 施工合同协议书最新的范文

时间:2023-04-14 11:18:47 合同

  下面是范文网小编收集的实用的施工合同范文3篇 施工合同协议书最新的范文,供大家参考。

实用的施工合同范文3篇 施工合同协议书最新的范文

实用的施工合同范文1

  甲方(委托方):___________

  签约时间: ___________

  乙方(施工方):___________

  签约地点: ___________

  根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

  2、装饰施工地点:_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

  3、住房结构:_____室______厅______结构,建筑面积______平方米。

  4、装饰施工内容:详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。

  5、承包采用下列第______种方式:

  (1) 乙方包工、包全部材料(见附件三);

  (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件二、三);

  (3) 乙方包清工。

  6、本工程由__________设计。

  7、工期:工程期限______天,从_____年_____月_____日开工,至_____年____月____日竣工。

  二、工程价款及结算方式

  1、总价款:(大写)_______元(其中:人工费_____元,材料费______元,设计费 ______元,管理费_____%,计_____元,税金_____%,计______元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  2、付款方式

  (1)合同签订后_____天内,甲方支付总价款的____%计_____元;

  (2)木工进场当天,甲方支付总价款的_____%计 _____元;

  (3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_____%计 ______元;

  (4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。

  三、施工准备及双方的义务

  (一)甲方工作

  1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取《住宅装修许可单》。

  2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。

  3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

  4、指派_______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

  (二)乙方工作

  1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。

  4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。

  5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

  6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  四、材料的供应

  1、甲方提供的材料:详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

  2、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供的材料报价单》。

  乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

  乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  五、安全生产和防火要求

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

  六、施工内容和工期的变更

  在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:

  1、工程量变化或设计变更;

  2、不可抗力;

  3、甲方同意工期顺延的其他情况。

  七、工程质量及竣工验收的办法

  1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。

  2、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》),甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。

  5、工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知五日内进行验收。

  八、违约责任

  1、本合同签订生效后,甲乙双方履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。

  2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的______‰支付违约金。

  3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元。

  4、甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  5、未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  九、工程保修

  工程保修期贰年,其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订《工程保修单》(详见附件六)。

  十、纠纷处理

  本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理:

  (1)提交_______仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十一、其它约定事项

  1、______________________________________

  2、______________________________________

  3、______________________________________

  十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲 方:________________

  乙 方:_________________________

  姓名(签名):__________

  单位名称(盖章):_______________

  身份证号:______________

  法定代表人(或委托代理人):_____

  联系电话:______________

  营业执照号码:___________________

  联系电话:______________

实用的施工合同范文2

  建设单位(甲方):

  法 定 代 表 人:承包单位(乙方):法 定 代 表 人: 工 合 同

  根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方共同协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:

  1.2工程内容:

  1.3 工程承包方式:

  1.4工期:自合同签订日起一个月内完工。待合同签订后,乙方需在三天内开工,若逾期,甲方有权更换施工单位。

  1.4 合同价格及结算方式

  本单价已包括直接费(人工费、材料费、机械使用费等及其他直接费)、间接费(施工管理费、总部费用等)、利润; 堰塘土方承包价按立方价格包干,每立方米单价为人民币壹拾肆元整(14元/m3),进场时暂按土方量4000m3工程量确定。原场地需要整理50cm面层(运出),按3元/m2计算(运距100以内)。具体工程量的计算以甲、乙双方现场测量确定,按实际收方实方计算;

  以上单价不含税金,工程施工营业税、城建税、教育附加税由乙方承担。

  第二条 甲方义务

  2.1派驻施工现场的驻地代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查;

  2.2组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。

  第三条 乙方义务

  3.1严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  3.2已完工的工程,在交工前应负责保管,并清理好场地;

  3.3在合同规定的保修期内(保修期一年),对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。完工后由于工程质量问题出现坝体漏水及漏水引起的经济损失,均由乙方负责;

  第四条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准: 合 格 。

  第五条 工程验收和保修

  5.1乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方派驻代表的监督检查。

  5.2隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  5.3在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

  第六条 安全责任

  乙方必须教育工人严格执行操作规程,保证景区内的正常秩序,安全施工,防火防盗。在施工中发生的一切安全事故和乙方管理不善造成的其他损失(含途中运输),均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

  第七条 工程款支付方式

  7.1 双方约定按以下方式支付工程款:

  待工程进度达到50%时,付暂定工程款的30%,工程完工后达到质量标准一次性付清剩余工程款。

  7.2 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  第八条 附则

  8.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  8.2 本合同签订后工程不得转包。

  8.3 合同一式 2 份,甲乙方各执 1 份。

  8.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8.5后附堰堤施工图,施工说明。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  年月日:

实用的施工合同范文3

  发包方(甲方)

  承包方(乙方)

  为加快完成天潭村一组广场的开发建设,确保该项目能顺利进行按期完工,在平等自愿互利互惠的基础上,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。

  一、工程建设内容及规格要求

  1、广场台沿硬化:要求混凝土符合国家正常使用标准,厚度X公分,造面、平整。

  2、草坪建设:按照建造设计图纸,拉填所需土方、浇水,建造草坪及铺设人行道。

  3、文化墙建设:要求挖地基、浇筑墙基,每10米砌砖墩,墙面平整笔直,上白灰、琉璃瓦、封顶。

  二、工程承包模式

  实行包工包料包质量包工期,全包干的方式承包。

  三、工程预算

  硬化部分X元/平方米。垫土方X元/立方米。其他部分甲乙双方进行协商。

  四、工程期限

  XX年X月X日至XX年X月X日,共计X天。

  五、资金结算

  工程正式签约开工X日内,预付流动资金X万元。工程硬化部分结束后二次预付X万元。剩余资金在工

  程竣工验收后X月前全部付清。

  六、甲方的责任

  1、提供建设场地,建筑图纸并协调解决各农户间影响工程进度的其他事项。

  2、负责协调解决工程建设所需的水、点问题,但所需费用有乙方承担。

  3、按期支付工程使用资金,未按本合同付款的,乙方有权追究甲方的违约责任。

  七、乙方责任

  1、乙方必须按甲方的总体规划设计图纸和工程要求进行施工,并保证质量,按期完工。

  2、乙方必须接受甲方的监督、检查、检验,若发现不按照甲方的标准、规范和设计要求进行施工,甲方有权要求乙方返工或修改,并承担所有费用。

  3、在施工进程中,所发生的一切安全事故而造成的经济损失均有乙方自行承担。

  4、乙方因资金、人力、设备、管理的原因导致工程不能按期完工每超过一天,乙方同意甲方从工程款中扣除XX元。

  八、其他

  1.本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。

  2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  3、本合同自签字之日起生效。

  甲方法定代表人(签字盖章):

  乙方法定代表人(签字盖章):

  XX年X月

  X 日

实用的施工合同范文3篇 施工合同协议书最新的范文相关文章:

实用的施工合同模板6篇(包工包料施工合同模板)

实用的施工合同范文3篇(公司餐厅施工合同范本)

施工合同模板6篇(木工施工合同模板免费)

防水工程施工合同范本12篇 楼面防水施工合同协议书

建设施工合同12篇 包工包料施工合同

瓷砖施工合同3篇(墙砖地砖施工合同范本)

土地平整施工合同3篇(场地平整及压实施工合同)

建筑工程施工合同范文5篇

通用住宅工程施工合同范本3篇(住宅施工合同)

施工合同模板4篇(包工包料施工合同模板)