下面是范文网小编收集的实用工程合同模板3篇(监控工程合同标准模板),供大家参考。
实用工程合同模板1
委托方(甲方):_________________
地址:___________________________
邮码:___________________________
电话:___________________________
法定代表人:_____________________
职务:___________________________
承包方(乙方):_________________
地址:___________________________
邮码:___________________________
电话:___________________________
法定代表人:_____________________
职务:___________________________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。
第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条 甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
第四条 乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条 勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。
第六条 违约责任
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%。
第七条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按( )项解决。
1.申请____________仲裁委员会仲裁。
2.向________________人民法院起诉。
第八条 合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。
第十条 本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。
甲方:______________________
甲方代表:__________________
__________年______月______日
乙方:______________________
乙方代表:__________________
__________年______月______日
实用工程合同模板2
发包人(甲方):承包人(乙方):依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》及其有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则议定。
为保证施工质量,施工进度,圆满完成施工任务,经甲乙双方友好协商,订立本协议。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程量预计:㎡,以实际发生量为准。
5、施工工艺:
6、其它:
第二条:工程造价
1、施工单价:/㎡(含活动脚手架、刮腻子、涂料粉刷)
2、工程总造价:暂估
人民币大写:
第三条:施工时间
1、甲乙双方签订合同后
2、工期:由年月年日竣工
第四条:质量标准
工程质量标准:
第五条:涂布率确认
两遍腻子、两遍涂料,达到合格标准。
第六条:承包方式
大包:包工包料,甲方提供活动脚手架,乙方搭设使用。
第七条:甲方责任
1、负责开工前的协调工作,脚手架的准备,将工作面交于乙方。
2、协助乙方解决施工现场住宿和有关协调工作,对厂内规定制度交底,提供水源、电源。
第八条:乙方责任
1、乙方在认可甲方和业主的各项管理制度同时,并在施工中严格执行。
2、乙方严格按照双方约定,合理组织施工,制定好制度计划,对工人有技术交底,管理规定交底,安全技术交底,否则给予相应处罚。
3、为保证工程质量,使用材料必须合格,涂料产生垃圾及时清理不得污染现场。车辆进场必须按要求登记。
4、乙方现场管理人员必须配合甲方与业主的工作。
5、乙方在施工过程中偷工减料,甲方有权立即停止施工,中途退场,甲方有权不给工程款。
6、保证施工人员的安全,如乙方在施工过程中发生伤害,伤残死亡等事故,由乙方承担,与甲方无关,违反厂规厂纪出现罚款乙方承担。
第九条:工期延误
由于不可抗力的因素及业主要求暂行施工的,工期可顺延。
第十条:付款方式
乙方进场三天后,付给生活费及车费,中途可预支部分工程款,完工后付到80%,验收后付到95%,其余5%作为保证金一年内付清。
第十一条:保修责任
保修期一年,由于涂料及施工原因,造成质量问题由乙方负责无偿维修,由于甲方及业主原因造成质量事故有偿维修。
第十二条:其它
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字按印后生效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
签订日期:
实用工程合同模板3
委任单位:____________
施工单位:____________
就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:___________________________
二、工程地点:________________________
三、工程项目内容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币:_________
六、付款方式
1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付企业乙方工程总额 预付 款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付企业乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)
七、材料设备: 本工程所需的工程材料由企业乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1、企业乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由企业乙方负责。
2、企业乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由企业乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知企业乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、企业乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因企业乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5、如因企业乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由企业乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于企业乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由企业乙方承担。
3、由于企业乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由企业乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由企业乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处,甲、企业乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲。企业乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、企业乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):________
代表人:__________________
企业乙方单位(盖章):________
代表人:__________________
日期:____________________
签订合同地点:____________
实用工程合同模板3篇(监控工程合同标准模板)相关文章: