单价合同4篇(单价合同协议)

时间:2023-05-21 11:19:00 合同

  下面是范文网小编收集的单价合同4篇(单价合同协议),供大家品鉴。

单价合同4篇(单价合同协议)

单价合同1

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同:

  一、工程概况

  1、工程名称:xx小区黑白可视对讲系统工程

  2、工程地址:xx小区

  二、合同承包范围

  对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。

  三、施工依据

  甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。

  四、承包方式

  1、乙方包工,包料的承包方式。

  2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。

  3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。

  五、合同工期

  按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表”。

  六、施工要求

  符合国家现行标准及规范。

  七、质量标准及规范

  本工程质量标准为优良(省优)。

  八、质保期

  验收合格后12个月。

  九、合同价款

  按444户计算,单价380.00元(含税)

  金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整

  金额(小写):168720.00元整

  付款方式:

  1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00元,乙方收到此批货款后进场布线、施工。

  2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。

  3、甲方留质量保证金8720.00元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。

  4、提供发票为产品增值普通发票。

  5、门卡每张3.50元。

  十、验收

  甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。

  甲方责任:

  1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。

  2、甲方提供施工用临时水、电。

  3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。

  4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。

  5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。

  十一、乙方责任

  1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。

  2、根据甲方提供的图纸进行设计,经甲方确认后可作为工程施工的依据,竣工图纸不另收费。

  3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定,严禁违章作业。

  4、乙方应认真执行甲方的管理,参加甲方组织的工程例会。

  十二、双方责任

  1、甲方不按合同约定支付工程款,双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行,每逾期一天,扣罚甲方合同价款的千分之五违约金,同时乙方有权自行处理所提供进场设备。

  2、因乙方原因造成工期延误,乙方负责赔偿由此造成的经济损失。

  十三、增训及服务

  1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。

  2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场,48小时内解决问题。

  3、合同签定后,即具有法律效力,甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行,另一方可向地方人民法院提出诉讼。

  十四、其它

  1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分,与本合同不同之处,以本合同规定为准。

  2、本合同一式四份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(章): 乙方(章):

  负责人签字: 负责人签字:

  日期: 年 月 日 日期:年 月 日

单价合同2

  发包人:(全称)

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  资金____________

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期:

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  合同工期总日历天数 天

  四、质量标准

  工程质量:

  五、合同价款

  金额(大写): 元(人民币)

  ¥: 元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  本合同一式 份,双方各执 份

  合同订立时间:年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定

  盖章 签字 后生效。

  发包人:(公章)___________承包人:(公章)_________

  住所:_________________住所:

  法定代表人:_________法定代表人:____________

  委托代表人:_________委托代表人:_____________

  电话:_______________电话:

  传真:_______________传真:

  开户银行:____________开户银行:__________

  账号:________________账号:__________

  邮政编码:___________邮政编码:

  服务中心确认:

单价合同3

  在建设工程合同管理中,相对于工程质量、施工安全等纠纷而言,最常见又最难解决的是结算纠纷。实践中,许多结算纠纷常常旷日持久,久拖不决,结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律服务的专业律师,结合自己工作实践,探讨建设工程常使用的合同范本《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)在履行中经常易出现的结算纠纷,并讨论相应的法律防范措施,以使施工方能加强合同管理,用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。

  一、变更与索赔问题

  实践中,建设方不喜欢索赔二字,施工方一般也不提什么索赔。久之,施工方要么缺乏索赔意识,要么将索赔置换成为工程变更。

  但是,变更与索赔是建设合同履行过程中性质不同的两种方式。变更(设计变更和其他变更)导致的是合同价款的调整,即变更始终是在合同价款之内,它可能导致原合同价款增高,也可能导致其降低。而索赔则完全不同。《建设工程施工合同》范本对索赔的定义是:“指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。”按该定义,再结合《建设工程施工合同》第31.4款看,索赔(费用索赔)是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。

  《建设工程施工合同》第31.2款规定:“承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。”实践中,很少有施工方严格地履行该条款,最后发生结算争议时,该条款可能对施工方的结算要求形成致命影响。

  其实,《建设工程施工合同》关于变更的规定是有缺陷的。《建设工程施工合同》基本上是FIDIC《土木工程施工合同条件》(1988年版)的中国翻版,后者对变更涉及合同价款减少时应由建设方通知施工方有相应的规定,但前者没有。这种程序公正的不对称好像一方面是出于我国工程施工的实际,因为在我国,变更一般都涉及合同价款的增加,另一方面,似乎更是出于合同范本的制定者对施工方不自觉的行业倾斜(第29.1款已规定变更导致合同价款减少由建设方承担)。但是,如果发生结算纠纷,则施工方因第31.2款的限制可能会导致一些(或全部)变更不能使合同价款有所增加,而建设方因无此款的限制,则随时可要求因变更导致的已增加了的合同价款减少到原合同价款的水平。这显然于施工方不利。

  实践中,施工方虽可能未严格履行第31.2款,但在其进度报表中,肯定是罗列了变更工程价款的了。但是,这种罗列是否就是31.2款的报告,肯定会有争议。另外,难免有一些变更会在14天以后报,这些变更按31.2款的规定,会被视为不涉及合同价款的变更。

  当变更工程的量较大时,施工方与建设方一般会对变更达成补充协议,如果补充协议没有确定变更具体的价款,则争议仍将存在。即该补充协议可能只是约定了确定变更工程价款的方法,改变是《建设工程施工合同》第31.1款,而非第31.2款。

  以上所探讨是施工方在合同管理中务须注意的。施工方(尤其是小型施工队伍)应改变那种“我做了,就该拿钱”的简单意识,加强合同管理的意识,严格地按合同规定的程序提起变更和索赔。作为施工方,其一,如果认为这些严格的程序不太切合施工实际,则应在签约时在专用条款中加以改变。其二,在施工过程中,切记自己的所作所为应当紧紧围绕合同约定进行,不应当认为签订合同就万事大吉,让合同躺在抽屉里睡大觉。

  二、合同价格对结算的影响

  FIDIC《土木工程施工合同条件》严格适用于单价合同(工程量单价),《建设工程施工合同》按23条的规定,可适用于:固定价格合同,可调价格合同,成本加酬金合同。其实,无论是固定价格合同,可调价格合同,还是成本加酬金合同,都是可以以工程量单价为基础的。固定价格合同即可固定单价;可调价格合同从《建设工程施工合同》第23.3款看,即建设方承担的风险多一些,因而单价可调整的因素多一些;成本加酬金合同也面临调整的问题,因而也涉及工程量单价。建设部20xx年推出的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)也是可与这三种合同价格调和的。

  但是,在实践中,将固定价格合同理解为固定总价合同的不鲜见。再加上《建设工程施工合同》将合同价款定义为:“指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。”最基本的意思就是协议书中约定的合同价款。因此,工程量增加较大,追加合同款较多时,建设方会很难接受一个固定总价合同被如此剧烈突破的事实,于是,工程后期的中间结算和最终结算就不太容易顺利进行。

  《建设工程施工合同》对合同价格的定义基本上是对FIDIC《土木工程施工合同条件》(1988年版)的照搬,该定义有其局限,所以在FIDIC《施工合同条件》(1999年版)中,将合同价格定义为“指第14.1款规定确定的价格,包括按照合同所做的调整。”即合同价格不是事先能确定的,需随工程的进展经一套完整的程序确定。其实,《建设工程施工合同》对协议书中的合同价格的临时性是有充分意识的,与FIDIC《土木工程施工合同条件》(1988年版)关于合同文件解释的顺序不同的是,按《建设工程施工合同》第2.1款的规定,专用条款中的另有约定的效力高于协议书。因此,如果专用条款已约定了确定合同价格的方法,协议书中的合同价格就只能是临时的。

  但是,协议书中的临时价格经常是建设方与施工方发生纠纷的契机。因为一般而言,协议书中的临时价格会偏低。这之中的原因,可能有建设方为了规避建设行政管理部门在合同鉴定时多收费用的考虑,也可能有规避《建设工程施工合同》第29.1款规定变更导致合同价款减少由建设方承担的考虑等。因此,施工方应善用《建设工程施工合同》第2.1款的规定,以维护自己的合法权益。

  另外,对于中间结算,因实践中建设方不按约支付工程款是经常的事,施工方还应注意利息的问题。如果双方未对利息做约定,当纠纷发生时利息往往按最高人民的法院的规定解决。早期最高法院将利息等同于违约金,后来终有所区别。在最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中,第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”因此,施工方应当在签订合同时在专用条款中对利息问题作出约定。

单价合同4

  委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总 投 资:

  二、本合同中有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们定义相同。

  三、下列文件均为本合同组成部分:

  1、 监理投标书或中标通知书;

  2、 本合同标准条件;

  3、 本合同专用条件;

  4、 在实施过程中双方共同签署补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同规定,承担本合同专用条件中议定范围内监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。

  本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

  委托人:(签章) 监理人:(签章)

  法定(委托)代表人: (签章) 法定(委托)代表人:(签章)

单价合同4篇(单价合同协议)相关文章:

单价合同3篇 单价合同包括

监理单价合同范本3篇 监理合同单项估算价

单价合同7篇 单价合同范文

单价合同3篇 单价合同协议

单价合同6篇 单价合同范本

单价合同5篇 单价合同计算方法

单价合同3篇 单价合同范本

单价合同范文7篇 单价合同协议

实用单价合同3篇(合同怎么附单价表格)

单价合同范文7篇(采用单价合同)