下面是范文网小编整理的运输合同范文5篇 运输合同范本协议书，供大家品鉴。
运输合同范文1
甲方：身份证：(以下简称甲方)
乙方：身份证：(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通，土石方运输合同书。
乙方负责运输：运输地：
要求乙方车辆： 部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距：公里 运费： 元/
结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租，合同范本《土石方运输合同书》。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %
违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年 月 日
运输合同范文2
原告：xx
被告：傅xx，男
诉讼请求
1、请求判令被告立即向原告支付拖欠的设备搬运费共计人民币12000元，并就上述费用按中国人民银行同期贷款利率支付自起诉之日起至法院判决确定还款之日止的利息；
2、本案的诉讼费用由被告承担。
事实与理由
20xx年5月份、20xx年9月份原告应被告（外号：“黑欢”）的要求，驾驶自有吊车到被告经营的沙场搬运沙机及其他生产设备，并就设备搬运费用进行了约定。现被告共结欠原告设备搬运费用12000元，有被告本人以“黑欢”的名义签字及被告经营的沙场的相关管理人陈兴化签字的确认单据为证。上述费用被告拒不支付给原告。
有鉴于此，原告特依据我国《民事诉讼法》第119条的规定具状诉至贵院，请求依法判如所请！
此致
xxx人民法院
具状人：
20xx年xx月xx日
运输合同范文3
发包方（甲方）：广东新景建筑工程有限公司
承包方（乙方）：叶洪
乙方身份证号码：4
现广东新景建筑工程有限公司（以下简称甲方）将二区升平路工程石渣运输委托给乙方施工（以下简称乙方），根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，在相互平等、互惠互利的基础上，经双方共同协商一致，签订本协议：
一、合同单价及计量方式
1、合同单价：新平县二区升平路（工业园运至升平路）石渣，合同单价18。8元/吨（单价已含税、材料、运输费用等），工程量6500吨，合同总价122200元；
2、计量方式：按实际拉运总吨数计算（每车以过磅的净重为准，过磅费用由甲方支付）。每次拉运后由双方管理人员
二、工程进度及劳动力约定：
施工日期为3个日历天。计划开工日期（20xx年11月15日），具体以第一天进场计算，计划竣工日期（20xx年11月18日）计划施工日历天数不变
三、付款方式：
1、每月最后一天前双方确认当月发生总工程量及当月总工程款，甲方须在次月25号前支付乙方方该笔工程款。
2、工程款确认方式：已确认的工程量（单位：吨）×单价（单位：元/吨）。
3、支付方式：以开具工资单形式支付。
四：双方责任及义务：
1、甲方负责填好运输道路，确保运输质量；
2、乙方负责派车装运，负责装运车的运输费，确保完成甲方进度要求；
五、其它补充条款：
以上条款双方均无异议，未尽事宜双方应友好协商，如协商不成，则向项目所在地人民法院提起诉讼。
此协议一式两分，甲乙双方各执一份，甲乙双方同意按以上细则执行。
发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
运输合同范文4
采购方：(以下简称“甲方”)
供应方： (以下简称“乙方”)
为了增强甲、乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间按下列第( )项执行：
(2)按双方每次确认的订单执行。
第二条 产品的质量标准，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行，具体为： 。
第三条 产品的'包装标准和包装物的供应与回收，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行，具体为： 。
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
4.1产品的交货单位： 。
4.2交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙方送货，运费及保险费由乙方承担;
(2)乙方代运，运费及保险费由甲方承担;
(3)甲方自提自运，运费及保险费由甲方承担。
4.3运输方式： 。
4.4到货地点和接货单位(或接货人)： 。
4.5现场卸货及费用由 负责。 第五条 产品的交(提)货期限
5.1产品的交(提)货期限如第一条所约定的提交货时间。
5.2乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。
5.3由于乙方原因延期交货的，按延期交货部分货款的1%计日罚款。
第六条 产品的价格
6.1产品的价格如第一条。
6.2在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。
第七条 货款的结算，按下列第( )项执行：
(1)在产品验收合格后10日内支付;
(2)月度结算，即次月的10日前支付上个月的应付款项;
(3)季度结算，即次个季度首月的10日前支付上个季度的应付款项。 所有款项的支付，乙方须提交合格的往来票据。
第八条 验收方法
8.1验收时间：提/交货3日内。
8.2验收手段：提/交货现场验收。
8.3验收标准：按第二条、第三条明确的标准执行。
8.4甲方指定验收人员：
第十条 售后承诺
乙方对其供应的产品售后承诺如下：
第十条 对产品提出异议的时间和办法
10.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、和质量等不合规定，应一面妥为保管，一面在3天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
10.2如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。
10.3甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
10.4乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内(另有规定或双方另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第十一条 争议处理
如果甲、乙双方在本合同执行中发生纠纷，双方应友好协商;若协商不成，则由长沙县人民法院管辖受理解决。
第十二条 生效及其他
12.1本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。
12.2本协议正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
12.3其它未尽事宜：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
运输合同范文5
（一）概述
1．概念
运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。
2．运输合同的种类
运输合同分为客运合同、货运合同和多式联运合同。
（二）客运合同
1．旅客权利义务
（1）旅客应当持有效客票乘运。
（2）旅客可以自行决定解除客运合同。
（3）旅客在运输中应当按照约定的限量携带行李。超过限量携带行李的，应当办理托运手续。
（4）旅客不得随身携带或者在行李中夹带易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性以及有可能危及运输工具上人身和财产安全的危
险物品或其他违禁物品。
2．承运人权利义务
（1）承运人应当向旅客及时告知有关不能正常运输的重要事由和安全运输应当注意的事项。
（2）承运人应当按照客票载明的时间和班次运输旅客。
（3）承运人擅自变更运输工具而降低服务标准的，应当根据旅客的要求退票或者减收票款；提高服务标准，不应加收票款。
（三）货运合同
1．托运人权利义务
（1）托运人办理货物运输的，应当向承运人准确表明收货人的名称或者姓名或者凭指示的收货人，货物的名称、性质、重量、数量，收货人地点等有关货物运输的必要情况。
（2）托运人应当按照约定的方式包装货物。
（3）托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的，应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装，作出危险物标志和标签，并将有关危险物品的名笱、性质和防范措施的书面材料提交承运人。
（4）托运人享有运输合同的变更与解除权利。
2．承运人权利义务
（1）货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人，收货人应当及时提货。
（2）收货人提货时应当按照约定的期限检验货物。
（3）承运人运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。
（4）两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。
（四）多式联运合同
1．多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。
2．多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任。但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。
3．多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联运单据。
运输合同范文5篇 运输合同范本协议书相关文章：