下面是范文网小编整理的施工合同范文6篇(关于建设施工合同范本)，供大家品鉴。
施工合同范文1
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。
一、 甲乙双方于20xx年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、 甲方支付的.设计定金人民币1000元，首付工程款18550，两项合计人民币19500元。
三、 乙方前期工程费用如下：
1. 水电安装工程：11182.77；
现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元
2. 设计费：123平方米*25元/方=3075.00元；
3. 拆墙及清运费：527.15元；
4. 材料搬运费：330.00元；
5. 兔宝宝材料约6620元；
合计人民币共：19500元；
四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期：
施工合同范文2
甲方单位：
乙方单位：
依照<<中华人民共和国合同法>>，<<中华人民共和国建筑法>>及相关规定，本着自愿平等和诚信,互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
一：工程概况：
1，工程名称: 2，工程地点：
二，塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：
1，塑钢门窗综合单价按（ 295元/㎡）发包，约 30000㎡,总价约 885万元，此单价含加工安装费，运输、检测费,不包括(钢化玻璃，土建配合费，纱窗，税金）的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加15元/㎡，单面（5+9A+5LOW-E）玻璃另加工80元/㎡。
2，塑钢门窗型材选用浙江永高塑业发展有限公司生产的88系列共挤公元型材壁厚为2.0㎜。60系列共挤公元型材壁厚为2.2㎜。 3，玻璃选用（5㎜+9A+5㎜）中空玻璃。
4，钢衬为标1.2㎜（±2%）热镀锌防锈。
5，其它五金件（毛条,皮条，锁，胶，发泡）按封样，达到国家行业标准。
三，准备工作：
1，甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表（建筑窗洞口尺寸）及施工图纸，资料。
2，甲方应在安装施工现场免费为乙方提供临时电源，垂直运输等便利条件。
3，乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方，监理，签字认可后方可制作和安装。4，甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。
四，施工配合，成品保护，施工安全：
1，双方要密切配合，保证对方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项的施工进度安排，及时配合土建把相应作业的项目完成，甲方的施工安排要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙；
2，乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲乙双方出面协调。3，对于工地土建的施工.甲方变更进度计划的`,应提前一周通知乙方。
4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。5，施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，甲方应妥善保管，甲乙方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，
划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由责任方负责。
6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此减少对成品造成受损和污染。
7，甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱护已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，甲方可要求必要的赔偿。
8，乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵守有关安全施工规范进行施工作业，如发生安全事故由责任方负责。
9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。
甲方工地代表：--------------------- 联系方式：---------------------------------
乙方工地代表：--------------------- 联系方式：---------------------------------
五，工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间：
1，乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2，如遇以下情况工期顺延：
（1）,甲方未能安约定提供图纸，资料及开工条件。
（2），甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。
（3），设计变更及工程量增加。
（4），不可抗力。
（5），经甲方代表同意顺延的其它情况。
六，工程量结算及工程变更：
1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。
2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明。
3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方承担。 4，由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。
5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。
七，质量验收及保修：
1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。
2，验收分三个步骤：（1）材料及附件验收。(2)上框验收。（3）封闭后验收。
3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成损失费用由乙方承担。
4，甲方收到乙方竣工验收通知后十五天内不组织验收的，自第十六日起风险转移至甲方，甲方从第十六天起承担工程产品保管及一切意外责任。 5，产品保质期为二年，从工程验收完成之日起开始计算。
6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。
7，乙方提供型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，给予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。
施工合同范文3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
一、工程承包范围、内容及要求
(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
(二)工程标准及要求：
1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝
2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚
3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地通水和通电的.保障
2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价：
合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、园区景观主干道按标准 元/㎡ ㎡, 合计 元
2、园区步行区道路按标准元/㎡ ㎡，合计 元。
3、园区车行区道路按标准元/㎡ ㎡，合计 元。
(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工：
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
(二)承包人违约：
1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间：20xx年 月 日
(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范文4
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》和相关施工验收规范（GB50242—20xx）甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下协议：
一、工程简介
1。1、工程名称：
1。2、工程位置：
1。3、承包范围：甲方提供图纸内的给水、排水全部内容，但不保护洁具、太阳能、出墙软管及淋浴安装。
1。4、承包方式：乙方清包工
1。5、施工天数：本工程自签订合同之日起为15天。如因不可抗力因素造成的例如停水、停电累计超过8小时的则工期顺延。
二、合同价款及付款方式
2。1、本工程共计安装费为：xxxx
2。2、付款方式：合同签订甲方付乙方合同订金人民币1000元整，给水、排水主管安装完成付给乙方总价的30%，给水安装完毕付乙方总价的30%，排水安装完毕付乙方总价的20%，余款待打压完成并经甲方或甲方指定的第三方（监理单位）验收通过后3天内一次性付清。
三、双方责任
3。1、甲方责任：办理施工中的有关手续，做好与小区物业的.沟通，做到水、电、路三通，免费供乙方使用，并监督乙方的施工进度及按进度拨付工程款。确保所购材料按期及合格，如因甲方所购买的材料质量问题造成的停工、停产、返工，甲方应承担由此带给乙方的损失。
3。2、乙方责任：严格按照图纸施工，合理计算材料，严禁浪费，并接受甲方监督，遵守小区内的各项规章指定。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方自行承担，对材料浪费严重的，应赔付甲方材料损失。
3。3、如在施工中涉及到隐蔽工程的应提前12小时内通知甲方验收，验收通过方可进行下道工序，如甲方接到通知超过12小时不进行验收的，乙方可视为验收通过仍进行下道工序，如甲方对已经隐蔽的隐秘工程有疑义的可要求进行复查，如复查合格造成的返工由甲方承担，工期相应顺延。如不合格则乙方承担由此造成的返工且工期不顺延。
四、质量等级及验收依据
本工程质量等级（给排水单项）安装标准为优质并严格按照相关施工验收规范（GB50242—20xx）执行。
五、合同争议
在本合同发生期间双方应严格遵守本合同的各项条款，如发生争议则双方协商解决，协商不成的可诉讼至当地的劳动仲裁机构解决。
六、合同终止
6。1、自乙方收到甲方剩余尾款后合同即行终止，如甲方需乙方保修的双方可另行签订合同。
6。2、如遇国家法律法规调整造成的工程停止、停建、改建则甲方须根据乙方已完成的工程量结算后终止。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范文5
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称： 道路太阳能路灯亮化工程
工程地点：
工程内容： 挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等
二、 合同工期________年____月____日至________年____月____日;
三、 质量标准：合格。
四、 工程价款(预、决算)编制依据：
(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《____省市政工程预算定额版》、《____省安装工程预算定额版》工料单价计价的计价程序，取费按《____省建筑工程施工费用定额版》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行;
(二)本工程合同造价暂定为 元。
五、 工程款支付方式：
(一)合同签订，基础工程完成，支付预算金额的50%;
(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的70%;
(三)亮灯调试结束，支付至总金额的.95%;
(四)5%的质保金在工程验收合格后________年内付清。
六、 双方职责：
(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工，确保施工过程中的人身及财产安全，在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。
(二)、工程易耗品包括蓄电池保修期为________年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。
七、其他：
本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
施工合同范文6
建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，《房屋建筑工程质量保修办法》就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理使用年限。
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。
（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”
首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。
工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：
第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。
第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。
第三，工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的'，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就可以直接扣除。因此，作为开发商来讲，一定要注意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。
第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。
在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
（一）建设工程质保期。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：
1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。
5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
（二）建设工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。
第九条、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
施工合同范文6篇(关于建设施工合同范本)相关文章：
★ 高空作业安全合同范本5篇(高空作业合同安全责任书简易版)