实用的广告合同4篇(广告合同的内容)

时间：2023-09-09 13:05:00 合同

　　下面是范文网小编整理的实用的广告合同4篇(广告合同的内容)，供大家参考。

实用的广告合同4篇(广告合同的内容)

实用的广告合同1

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：

　　第一条广告位基本情况：

　　1、广告位位置：____________________（详见附图）

　　2、广告牌规格：____________________

　　3、广告牌制作材料：钢骨架、面贴镀锌铁皮

　　4、广告画面：370dpi高精度电脑喷画

　　第二条租赁期限：

　　该广告位租赁期限为____年，即从____年____月____日至____年____月____日止（以实际发布时间为准）。

　　第三条合同总额和付款方式：

　　1、广告牌发布费总金额共计人民币：________（含税）。

　　2、上述费用包括乙方对该广告的建造、报建、年审、制作、发布、维护、维修、电费等。

　　3、广告发布费支付时间和支付方式：合同签订后甲方即付50%预付款，即____元整，广告发布十五天内付清余款。

　　第四条双方责权：

　　（一）甲方责任：

　　1、甲方须及时提供乙方报批报建所需的文件资料，否则因此引发的一切责任乙方概不负责。

　　2、甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性。

　　3、甲方须及时向乙方缴交广告发布租金。

　　（二）乙方责任：

　　1、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定，一切制作、报批手续及费用都由乙方自行承担。

　　2、在合同期内，除初始画面外，乙方可根据甲方需要，免费提供更换两次广告画面。并免费在广告画面上对广告主题语进行霓虹灯勾边。

　　3、广告牌的外打灯，必须保证有充足的光源，保证每晚亮灯4小时，即夏天亮灯时间为晚上7：00至11：00时，冬天亮灯时间为晚上6：30至10：30时（可根据季节气候的变化适当调整）。

4、广告其制作材料、施工费、用电增容、电费等一切费用由乙方自行解决和支付，施工安装均需达到安全生产要求及广告牌美观、完整。乙方负责做广告维修和保养工作。如光源出现故障，乙方应于一天内修复；广告画面出现损坏，乙方应于三天内修复；电缆被盗，乙方应于三天内修复。

　　5、乙方在发布广告时必须按照国家、省、市有关广告规定办理好有关手续及缴交有关费用。

　　6、乙方必须在双方约定的时间七日内发布广告，否则每逾期一天甲方收取乙方壹仟元整（￥1000元）作为滞纳金；逾期一个月未完工，则甲方有权取消合同。

　　（三）租用期内，甲、乙双方不能无故终止合同，但如因市政或城市规划要求等原因导致甲方广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金乙方按甲方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。

　　（四）如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的，双方免责。

　　第五条租赁期满：

　　租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租，须提前两个月书面向乙方提出申请。

　　第六条违约责任：

　　双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年度租金的20%作为违约金支付给守约方。

　　第七条其他：

　　1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。

　　甲方（章）：________________ 甲方（章）：________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　委托代表人：________________ 委托代表人：________________

　　日期：________________ 日期：________________

实用的广告合同2

　　甲方：（委托方）

　　乙方：（承制方）

　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）的制作、安装事宜达成如下一致协议：

　　一、广告牌制作

　　1、广告牌规格：

　　2、材质：

　　3、要求：

　　二、广告牌安装

　　安装地点：

　　三、工程造价及支付方式

　　1.广告牌制作费（即合同总价款）：共计人民币元，大写元整。

　　2.支付方式：

　　a.合同签订时甲方预付程款元，大写元。

　　b.制作安装完成后，经甲方验收合格，即付清所有工程款项。

　　四、工程期限

　　1、自合同签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。

　　2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

　　五、双方权利、义务

　　甲方：

　　1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

　　2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。

　　3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工，因未实际测量导致的人、财、物的损害由甲方承担。

　　4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。

　　5、负责提供施工现场的水、电等设施齐全，供乙方使用。

　　6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工图方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　3、确保施工严格按照规定操作，未按规定操作所造成的人、财、物的损害，由乙方负责。

　　六、关于验收

　　1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

　　2、广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到6级。

　　七、违约责任：

　　1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延

　　2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

　　3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

　　4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，预付工程款项不予退还，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部制作作费。

　　八、因广告所产生的责任的承担：

　　1、在本广告的制作、安装过程中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与甲方无关。

　　2、本广告安装制作完毕后，因不可抗力的因素如重大自然灾害（飓风、地震、高空坠物等）、安装建筑物本身质量问题等，造成的广告牌损坏以及由广告损坏、坠落等所造成的人、财、物的损坏，乙方不承担任何责任。

　　3、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷与乙方无关。

　　九、保修期限：

　　1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目保修壹年。人为损毁乙方不负责保修。

　　2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　十、本合同除签章部分外，均为打印，手写、涂改无效。

　　十一、未尽事宜双方协商解决。

　　十二、本协议自签订之日起一年后自动失效。

　　十三、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

实用的广告合同3

　　原告：

　　地址：负责人：电话：

　　被告：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：法人代表：办公地址：邮编：438300

　　联系电话：

　　诉讼请求：

　　1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元（其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00）；

　　2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元；

　　3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元；

　　4、判令被告承担原告的诉讼费。

　　事情和理由：

　　被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付

　　广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。

　　最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续（A2126）。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。

　　此致

　　申诉人：

　　20xx-6-6

　　附件：

　　1、广告位租赁合同

　　2、原告广告位经营权合同

　　3、原告营业执照

　　4、原告身份证

　　5、抵款购房收据