工程监理合同8篇建设工程合同管理

时间：2023-10-11 18:21:00 合同

　　下面是范文网小编收集的工程监理合同8篇建设工程合同管理，欢迎参阅。

工程监理合同8篇建设工程合同管理

工程监理合同1

　　第 1 题

　　按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人( )。

　　A.不再负责处理有关设计问题

　　B.仍应无偿负责处理有关设计问题

　　C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

　　D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明( )。

　　A.工程照管责任移交

　　B.承包合同的全部义务已完成

　　C.缺陷通知期开始

　　D.可以办理竣工结算

　　正确答案：A

　　第 3 题

　　某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。

　　A.未成立

　　B.补签后成立

　　C.成立

　　D.备案登记后成立

　　正确答案：C

　　第 4 题

　　某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。

　　A.发包人负责，并承担检验费用

　　B.发包人负责，检验费用由承包人承担

　　C.承包人负责，并承担检验费用

　　D.承包人负责，检验费用由发包人承担

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。

　　A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

　　B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

　　C.批准承包人缩短合同工期

　　D.将批准的索赔额纳入月进度款中

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。

　　A.4850万元和5000万元

　　B.4850万元和4850万元

　　C.5150万元和5000万元

　　D.5150万元和4850万元

　　正确答案：A

　　第 7 题

　　在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。

　　A.中标人不承担合同责任

　　B.招标人应退还其投标保证金

　　C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

　　D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

　　正确答案：D

　　第 8 题

　　(20xx年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由( )承担。

　　A.公路管理部门

　　B.承包人

　　C.发包人

　　D.承包人与发包人共同

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。

　　A.发包人承担，批准顺延工期

　　B.发包人承担，不批准顺延工期

　　C.承包人承担，可以顺延工期

　　D.承包人承担，工期不可顺延

　　正确答案：A

　　第 10 题

　　某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。

　　A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

　　B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

　　C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

　　D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

　　正确答案：A

　　第 11 题

　　勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。

　　A.成立但不生效

　　B.既不成立也不生效

　　C.承诺生效但合同不成立

　　D.生效但不成立

　　正确答案：A

　　第 12 题

　　委托监理合同的.标的是( )。

　　A.服务

　　B.工程

　　C.管理

　　D.项目目标

　　正确答案：A

　　第 13 题

　　依据《建设工程施工合同》规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。

　　A.需承包人书面通知工程师

　　B.应经建设行政主管部门批准

　　C.应经工程师批准

　　D.需承包人书面通知发包人

　　正确答案：C

　　第 14 题

　　建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。

　　A.科学检测

　　B.抽查

　　C.旁站验收

　　D.隐检

　　正确答案：B

　　第 15 题

　　工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由( )承担责任。

　　A.发包人

　　B.监理人

　　C.设计人

　　D.承包人

　　正确答案：A

　　第 16 题

　　设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。

　　A.投标单位的企业规模大小

　　B.投标方案的投入、产出比高低

　　C.完成初步设计时间的早晚

　　D.投标单位的质量管理体系是否科学

　　正确答案：A

　　第 17 题

　　某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

　　A.发包人赔偿，延误的工期顺延

　　B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

　　C.自己承担，延误的工期顺延

　　D.自己承担，延误的工期不予顺延

　　正确答案：A

　　第 18 题

　　工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。

　　A.承包人第一次提交竣工验收报告

　　B.承包人修改后再次提请竣工验收

　　C.最终验收合格

　　D.办理竣工验收手续

　　正确答案：B

　　第 19 题

　　指定分包商是( )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。

　　A.由建设单位选定，与总包商签订合同

　　B.由总包商选定，与建设单位签订合同

　　C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

　　D.由建设单位选定，与工程师签订合同

　　正确答案：A

　　第 20 题

　　(20xx年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。

　　A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

　　B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

　　C.经乙签字的全部有效

　　D.需委托造价管理部门确定

　　正确答案：B

工程监理合同2

　　分包的规定：

　　(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人;

　　(2)分包工作需要征得发包人同意，投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意;

　　(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人；

　　(4)分包人的`资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查;

　　(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

工程监理合同3

　　第 1 题

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.招标说明书

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。

　　A.社会事件与合法行为

　　B.自然与非自然

　　C.事件和行为

　　D.主体与客体

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　颁发工程接收证书的条件为( )。

　　A.工程最终竣工

　　B.工程全部完工

　　C.工程基本完工

　　D.工程基本竣工并通过竣工验收

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

　　D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

　　正确答案：A

　　第 5 题

　　施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

　　A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

　　B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

　　C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

　　D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

　　A.合同公证书

　　B.仲裁协议书

　　C.履约保函

　　D.合同担保书

　　正确答案：B

　　第 8 题

　　委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

　　A.以代理人的'名义与对方谈判

　　B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

　　C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

　　D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

　　B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

　　C.委托人增加的监理工作内容过多

　　D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

　　A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

　　B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

　　C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

　　D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

　　正确答案：D

　　第 11 题

　　某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

　　A.承包方人员伤亡损失

　　B.发包方人员伤亡损失

　　C.承包方施工设备损坏的损失

　　D.运至施工场地待安装工程设备的损害

　　E.工程修复费用

　　正确答案：BDE

　　第 12 题

　　(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程款垫支保证

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

　　A.招标文件

　　B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

　　C.技术文件中提供的地质资料

　　D.工程师发布的书面指令

　　E.检查和试验记录

　　正确答案：CDE

　　第 14 题

　　索赔报告的内容应包括( )。

　　A.双方的责任

　　B.索赔的依据

　　C.索赔要求补偿的款项

　　D.事件发生的原因

　　E.工期展延天数

　　正确答案：BCDE

　　第 15 题

　　FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。

　　A.改变合同中任何工作的数量

　　B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

　　C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

　　D.改变任何工作的质量

　　E.改变原定施工顺序和时间安排

　　正确答案：ACDE

　　第 16 题

　　(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

　　A.及时通知委托人变动后果

　　B.延长完成监理任务的时间

　　C.终止监理合同中增加内容的执行

　　D.追索委托人的违约金

　　E.申请支付附加工作的报酬

　　正确答案：ABE

　　第 17 题

　　下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。

　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

　　B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

　　E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

　　正确答案：AD

　　第 18 题

　　在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：BC

　　第 19 题

　　依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力

　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

　　C.当事人一方迟延履行主要债务

　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

　　正确答案：BDE

　　第 20 题

　　下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。

　　A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

　　B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

　　C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

　　D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

　　E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

　　正确答案：BE

工程监理合同4

　　目录说明

　　水电工程建设监理合同标准条件

　　水电工程建设监理合同专用条件

　　水电工程建设监理合同附件

　　附件a：监理工程项目简述

　　附件b：监理服务的范围与内容

　　附件c：提供设备与设施

　　附件d：监理费用与支付

　　附件e：监理机构及人员计划

　　附件f：监理规划

　　说明

　　本合同示范文本内容分四个部分。第一部分为建设监理合同书，第二部分为建设监理合同标准条件，第三部分为建设监理合同专用条件，第四部分为建设监理合同附件。

　　合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。第一部分由项目法人（业主）与监理方协商一致后签署。第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境，由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。第四部分合同附件由六个附件组成，以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。

　　专用条件及附件应详明、具体、便于实施，其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。

　　本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。

　　建设监理合同书（合同编号：）

　　本合同的宗旨是：通过监理单位（以下简称“乙方”）对业主（以下简称“甲方”）和第三方所签订合同的.有效服务和管理，使甲方在承发包合同规定的期限内，以合理的造价，获得符合规定质量标准的工程项目。同时，甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。

　　本合同书由项目法人（业主）_______（以下简称“甲方”）与监理单位_______（以下简称“乙方”）协商一致签订。

　　一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行_____________________工程项目的建设监理。

　　1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。

　　1.2建设监理服务期限由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　1.3本工程项目建设监理费用金额（人民币）______________由甲方按附件规定向乙方结算支付。

　　二、本合同组成文件及其顺序为：

　　2.1建设监理合同书；

　　2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件；

　　2.3建设监理合同附件；

　　2.4建设监理合同专用条件；

　　2.5建设监理合同标准条件；

　　2.6建设监理投标书；

　　2.7建设监理招标书（或委托书）及其澄清文件。

　　三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准。

　　四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。

　　甲方（章）：

　　乙方（章）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　邮编：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　本合同签于_______年_______月_______日

　　签约地点：_______

工程监理合同5

　　1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(C )

　　A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

　　B、建设工程合同不是双务、有偿合同

　　C、建设工程合同是一种要式合同

　　D、建设工程合同是一种诺成合同

　　2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( B )。

　　A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

　　C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

　　3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( C )

　　A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

　　4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人( D )。

　　A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

　　5、建筑工程合同主体一般只能是(B )。

　　A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

　　6、下列关于业主享有的权利，说法错误的是( C )

　　A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的.签定权

　　B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

　　C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

　　D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

　　7、(A )是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

　　A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

　　8、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在(C )以上的，应当采用书面形式。

　　A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

　　9、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( D )年。

　　A、5 B、10 C、15 D、20

　　10、(B )适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。

　　A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

工程监理合同6

　　1．合同法律关系的构成（三主体三客体两内容）

　　2．自然人的两种能力

　　3．法人

　　4．法人的四条件

　　■依法成立－不能自然产生，必须依法设立

　　■有必要的财产或者经费－物质基础

　　■有自己的名称，组织机构和场所

　　■能够独立承担民事责任

　　依法成立、有钱、有名、能独立承担责任

　　5．法人的分类

　　6．法人资格的获得

　　7．其他组织

　　■概念

　　不具备法人资格，但是可以作为合同的主体

　　■类型

　　法人的分支机构

　　不具备法人资格的联营体

　　合伙企业

　　个人独资企业

　　8．法律关系的客体（三客体）

　　9．合同法律关系的产生、变更与消灭（两类）

　　10．代理人的概念及特征

　　■代理的概念

　　代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的`法律行为

　　■代理的特征（用“中介机构代理销售楼盘”来理解）

　　代理人必须在代理权限范围内实施代理

　　代理人以被代理人名义实施代理

　　代理人在被代理人的授权范围内独立地表现意志

　　被代理人对代理行为承担民事责任

　　11．被代理人对代理人的代理行为承担责任

　　被代理人对代理人的代理行为承担责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

　　12．代理的种类（三大类）

　　■委托代理

　　■法定代理

　　■指定代理

　　13．委托代理

　　■内涵

　　基于委托授权形成的代理关系，又称为意定代理

　　只有在被代理人对代理人进行授权后，委托代理关系才真正建立

　　授予代理权的形式可以书面形式，也可以口头形式（如法律规定必须书面形式的，应当采用书面）

　　■来源

　　委托合同关系、合伙合同关系、工作隶属关系

　　14．委托代理的特点

　　■仅被代理人一方授权即可产生效力，无需对方同意

　　■被代理人有权随时撤销其授权，代理人也有权随时辞去所受委托

　　■代理人辞去委托时，不能给被代理人和第三人造成损失，否则应负赔偿责任

　　15．建设工程中的主要委托代理形式

　　■项目经理是施工企业的代理人

　　■总监理工程师是监理单位的代理人

　　■工程招标代理机构是发包人的代理人

　　16．越权代理的法律后果

　　■代理人应在授权范围内行使代理权

　　■超出授权范围的行为应由行为人自己承担

　　【原则】谁有错误就由谁承担责任，如双方都有错误，则承担连带责任。

　　17．授权范围不明确的法律责任

　　应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

　　但实际操作中，由于被代理人承担民事责任的能力远高于代理人，因此这种情况下大多数由被代理人承担。

　　【原则】谁有错误就由谁承担责任，如双方都有错误，则承担连带责任

　　18．招标代理机构的代理

　　■被代理人－发包人

　　■代理人－招标代理机构

　　■招标代理机构在招标代理过程中有过错行为，招标人有权追究招标代理机构的违约责任

　　19．无权代理

　　■无权代理的种类

　　无权代理

　　越权代理

　　代理权终止后的代理

　　■无权代理的处理

　　被代理人“追认”，即转化为合法的代理

　　被代理人“拒绝”，即为无权代理

　　20．无权代理中的追认

　　第三人事后知道对方为无权代理，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前行为。无权代理行为只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。

　　未经追

　　认，由行为人承担民事责任。

　　11．被代理人对代理人的代理行为承担责任

　　被代理人对代理人的代理行为承担责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

　　12．代理的种类（三大类）

　　■委托代理

　　■法定代理

　　■指定代理

　　13．委托代理

　　■内涵

　　基于委托授权形成的代理关系，又称为意定代理

　　只有在被代理人对代理人进行授权后，委托代理关系才真正建立

　　授予代理权的形式可以书面形式，也可以口头形式（如法律规定必须书面形式的，应当采用书面）

工程监理合同7

　　公路工程施工监理合同协议书

　　本协议书由＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方，与＿＿＿＿（以下简称“监

　　理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为＿＿＿＿工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

　　项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益．兹就以下事项达成协议:

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：

　　附件Ａ——监理服务的形式、范围与内容

　　附件Ｂ——业主提供的监理工作条件

　　附件Ｃ——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同

　　规定应支付的`费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

　　服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿日生效，至＿＿＿年

　　＿＿＿月＿＿＿日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本＿＿＿

　　份．双方各执＿＿＿份。

　　业主：＿＿＿＿＿（盖章）＿＿＿＿＿＿监理单位：＿＿＿＿＿（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　单位地址：单位地址：

　　邮编：邮编

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行；

　　帐号：帐号：