下面是范文网小编整理的施工的合同7篇 施工合同纠纷，供大家参阅。
施工的合同1
上诉人：_________________名称：_____________
住所：________________
电话：______________
法定代表人：_________________名称：________________
职务：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性别：_____________
年龄：______________
民族：_________________
职务：_________________
工作单位：______________
住所：________________
电话：______________
上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。
上诉理由及请求：________________
(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的'请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)
此致
___________人民法院
上诉人：______________(盖章)
法定代表人：______________(签章)
__________年_____月_____日
施工的合同2
甲方：
联系电话：
乙方：
联系电话：
甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
4、工程总施工量平方米，计币______元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
施工的合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根据《中华人民共和国合同法》的原则，本着公平、互利、互惠的经营方式，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同守信
一、工程名称：_________________工程砌砖清包
二、施工内容：_________________工程各种砖墙砌体砌筑，砂浆搅拌、材料场内运输到砌筑现场(水平运输竖直传递)，搭拆砌筑脚手架，包括窗台浇筑，等为完成所有砖墙砌筑的各道工序，含门窗过梁安装、砌筑墙体中的`拉结筋、铁丝网放置，复合墙体中间砂浆填缝。
三、质量要求：_________________验收必须合格。
四、进度要求：_________________自本月中旬进场起到___________日前完工，按项目部进度完成。
五、砌体按m3
六、工程款支付办法：_________________每完成一层按80%支付人工费，主体验收合格后付清全度工程款。
七、其他约定
1、施工期内乙方至少委派一名砌筑施工员到场，负责砌筑质量达到合同要求，必须做到安全生产、文明施工、节约用料。并委派兼职安全员负责安全文明施工工作。本条发生的用工费用由乙方承担。
2、乙方在施工现场保证可用砖块、砂浆用于砌体上，每个工作面做到工完料清，现场无隔夜沙浆，若做不到，乙方除承担每方300元沙浆费外，另外承担罚款200元。本条罚款甲方在支付乙方工程款是扣除。
3、严格按施工图、设计联系单、项目技术部门确定的砌筑工艺和砂浆配合比进行施工，若违反本条，不按图施工造成尺寸偏差，发生返工，所有损失由乙方承担。
4、为了加快进度，砌墙工期按甲方编制的进度计划执行。施工过程中必须做到随叫随到，根据工程进度，甲方有权要求乙方需要增加劳动力，乙方必须无条件服从。
5、乙方所有进场作业人员必须有有效合法证件，不接受来历不明、无有效证件人进入现场，违反笨条款，乙方除无条件清退无有效证件人员外，愿意接受200元/人次罚款。本条罚款甲方在支付乙方工程款时扣除。
6、乙方遵守安全生产各项规章制度。因乙方作业人员违规作业，发生安全事故，由此造成的费用由乙方承担。
甲方：_________________
乙方：_________________
年 月 日
施工的合同4
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方依照《民法典》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程项目：山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间渗水修复和201室外墙渗水修复。
二、承包方式：乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。
三、质量标准：施工质量双方同意参照《____市建设工程管理条例》的规定，卫生间、外墙防渗漏的.保修期为________年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、施工期限：________年____月____日做卫生间渗水修复，____月____日前做完外墙渗水修复。
五、工程造价：甲方按照卫生间400元个，三个卫生间，合计1200元；外墙防水40元2，需做502，合计20元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。
六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。
七、本合同一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ ________年____月____日
乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ ________年____月____日
施工的合同5
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲、乙双方共同协商,甲方同意将自家房建工程承包给乙方施工,为确保工程保质保量完成,甲、乙双方在平等互利的原则下共同达成如下协议：_________________
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、工程内容及承包范围及要求：_________________
1.甲方将房屋一栋的全部施工工程承包给乙方施工,承包范围是指整栋房子的主体、内墙毛坏粉刷,外墙水泥清光,施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止。包括结构建造、木工施工、楼梯的建造。主体从地樑开始至斜屋面封顶(砼浇捣、墙体的砌筑、所有樑、板砼浇捣、散水坡、钢筋扎丝、钢筋的制作、安装,内外墙脚手架搭拆,化粪池、室内外垃圾清理、安全网挂设、龙门吊搭拆、还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录,浇水养护、筛砂、半块砖利用,并每日做好落地灰的清理)。乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备(振动器、搅拌机等)、安装、修理与安全帽等。木工：_________________模板、模板制作安装、钉子、铁丝、
抓钉等,由乙方负责。
2.房屋层高五层半,其中包括一层负一楼。
3.各层施工做法：_________________严格按照施工图纸施工。各层窗台砌好小砖及砌好一至五层隔墙。
四、承包方式及单价：_________________
1.承包方式：_________________单包工,承包单价：_________________按乙方所做的'实际面积每平方米x/平方米计算。
2.占地面积________________平方米,总面积约________________平方米。
五、工程质量要求：_________________
1.严格按照施工图纸施工。
2.乙方必须按国家现行建筑规范照图施工,图上未标明的,甲、乙双方共同协商调整。
3.整栋建筑上的所有线条,平面必须做到横平坚直(误差不能超过1厘米),毛糙泥齐平,不能有线条,所有混凝土不能出现露筋,漏水现象,必须用振动棒捣实,如出现返工现象,乙方自带工料做到合格为止。
六、乙方必须保证安全文明施工,施工时必须戴好安全帽,并抓好施工用电、用水安全;高空作业必须系好安全带,杜绝一切安全事故,若出现一切安全事故和其它纠分,责任由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。
七、工期：_________________从开工之日算起,4个半月(即135天)。
八、付款方式：_________________
付款方式：_________________每层板浇筑完工后,付工程进度款为80%(注：_________________每层建筑面积的工程款)。工程余款待工程完工后,总验收合格后付清20%尾款。
九、乙方必须组织有经验的施工队伍进场施工,按照约定的工期保质保量,按时完工。如出现拖廷工期,不能保证工程进度或多加工钱。如违反本条,乙方必须赔偿甲方相应的经济损失,甲方有权不支付工程尾款,另行承包给其他施工队,确保工程顺利完工。
十、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字之日起生效。具有相同的法律效力。其他未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。
附：_________________施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。
甲方签字：_________________乙方签字：_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
身份证号：_________________身份证号：_________________
日期：_________________日期：_________________
施工的合同6
发包人（全称）：____ （以下简称甲方）
承包人（全称）：____ （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：鹅黄路路灯亮化工程
工程地点：罗西办事处黄土堰村
工程内容：罗西办事处黄土堰村管线敷设、电杆、灯具底座、灯具安装。
二、工程承包范围
承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。
三、合同工期
开工日期：____年____ 月____ 日
竣工日期：____年 ____月____ 日
管线敷设工期及灯具安装总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。约定工程为六个月的非人为损坏保修期。
五、合同条款
工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额（大写）：材料、管线敷设、安装及调试费用：RMB 万元，￥： 元
六、付款方式
合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程开工后预付 %的`工程款，其他款项根据工程进度付款，工程完成80%，付工程款 % 。余款验收合格后付工程总款的90%；另10%为质保金，质保期内无质量问题发生，余款一次结清。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。
八、 组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同书
2、合同条件
3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件
4、实地现场施工
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
九、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份。
十二、合同生效
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工的合同7
发包方（以下简称甲方）：xxxxxxxxxxxxxx装饰工程有限公司
委托代理人（姓名）：
联系电话：
承包方（以下简称乙方）：
委托代理人：
联系电话：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条：甲方工作
1、甲方负责洽谈承揽装修业务；
2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服；
3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面；
4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理；
5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
第二条：乙方工作
1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志；
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责；
3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，监理及时协调；乙方负责施工现场安全；
5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；
6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续后方可承接；
7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场；
9、保证施工现场的`整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场；
10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责；
11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金；
第三条：工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第四条；材料供应
1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；
2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收；
第五条：工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(a)、工程量变化或设计变更；
(b)、不可抗力；
(c)、甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；
3、因乙方责任不能按期完工，工期不能延误；因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。
第六条：质量标准
1、双方约定本工程施工质量按＜＜天津市建筑装饰工程质量检验评定标准＞＞质量验收规范执行；
2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工，随时接受甲方检查，如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
第七条：工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
a、材料进场后的材料验收；
b、水、电、暖改造完后的隐蔽验收；
c、防水工程验收；
d、中期（木做收口）验收；
e、工程完工后的整体竣工验收。
乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续；
3、本工程自验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续；
4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后，填写工程保修单。
第八条：工程款支付方式
1、签订本合同时，甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金，乙方承揽每个工程时，甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的5%作为工程保修金，每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方，质量保证押金待双方合作结束（合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日）后满两年。甲方一次性支付给乙方。
2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%；中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%，待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的35%，其余5%作为工程保修金（参照1条）
3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方在签字时向乙方结清工程尾款；
4、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第九条：违约责任
1、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的，由甲方负责；
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
第十条：合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列1—2种方式解决：
1、向---天津市---仲裁委员会申请仲裁；
2、向----人民法院---起诉。
第十一条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
2、本合同签订后工程不得转包；
3、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第十二条：其他约定条款（可另附页，附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力）。
第十三条：自甲乙双方签订本协议之日起，甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。
甲方：
乙方：
盖章：
盖章：
年月日
施工的合同7篇 施工合同纠纷相关文章：