下面是范文网小编整理的工程转让合同10篇，供大家参阅。
工程转让合同1
甲方(出让方)： 身份证号：
乙方(受让方)： 身份证号：
经甲.乙双方友好协商，本着诚实、公平、信用的原则，自愿达成以下合同条款，合同依法生效后，对甲乙双方都具有约束力，任何一方违约，应承担本合同规定全部损失及法律责任。
一、甲方将所属物 机壹台，编号 转让给乙方，成交价为 元，大写 元。
二、乙方付款后，本机械的所有权、使用权属乙方，与甲方无关。
三、本机证件包括 。
四、本机械转让以前发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等由甲方全部承担，与乙方无关。
五、本机械转让以后所发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等与甲方无关。由乙方负责
六、合同生效后，乙方不得以机械故障、价格过高、未看清楚等要求甲方退款。甲方不得以任何理由要求乙方退机。甲乙双方任何一方违约，将承担对方全部经济损失。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲、乙双方签字生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
见证人(签字)：
年 月 日
工程转让合同2
甲方：刘劲松
乙方：周正光
经甲乙双方协商相互同意，甲方自愿将云南省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。
一、 工程名称：500kV思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程
二、 甲方承诺：
1。 基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金（此款将来由佟宗华付清）外其它账务已经全部结清。
2。 基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。
3。 甲方和佟宗华之间的'利润分配已经结清，合作关系已经解除。
三、 乙方承诺：
甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。
四、 铁塔组立工程款结算方式全权由周正光领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应。
五、 此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应。未尽事宜，经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。
甲方签字： 乙方签字：
日 期： 日 期：
工程转让合同3
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：
一、甲方与乙方在_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同》_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。
二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为_________万元，付款时间为：签订合同之日_________年_________月_________日付款_________万元，剩余_________万元由内方在__________年_________月_________日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金_________万元。
三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5—15日乙方赔偿丙方违约金_________万元并赔偿因此所造成的全部损失。
四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。
五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效
甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司
乙方：_________
丙方：_________
后附：
1、__________年_________月_________日是（建筑工程施工承包合同）
2、_________年_________月_________日（建筑工程施工承包合同补充协议）
_________年_________月_________日
工程转让合同4
甲方：泰安市颐盛置业有限公司
乙方：山东传旺置业有限公司
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。
一、转让项目名称、位置
转让项目：岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区
二、转让项目的土地面积及基本状况
（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。
（二）、基本状况
1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；
2、甲方向村委交纳了部分土地款；
3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。
4、甲方向泰安市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。
5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。
三、前期事宜约定
1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的转让范围之内。
2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。
四、转让事宜
1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。
2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。
3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。
五、双方未尽事宜，协商解决。
六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程转让合同5
甲方：
身份证号：
地址：
乙方：
身份证号：
地址：
鉴于：甲、乙双方于 年 月 日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区 苑 座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。
一、转让标的
甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。
二、转让价款及支付方式
双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：
户名： 账号： 开户行： 。
三、双方的承诺与保证
1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。
2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。
3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到 公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。
4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。
5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。
四、有下列情形之一者，本协议终止：
1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务；
2、双方就解除本协议另行达成书面条款；
3、由于不可抗力导致本协议无法履行。
五、违约责任
本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。
六、争议解决及其他
1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决；协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。
3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效；本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。
甲方（签名）： 乙方（签名）：
工程转让合同6
售设备方(简称为甲方)：
购设备方(简称为乙方)：
为了明确机械买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经转让双方协商自愿签定以下协议：
一、甲方依次将车主的转让给乙方。
1号吊车机械型号为x，出厂编号为x，发动机号为x，双方达成转让金额为x元(人民币),大写(人民币)x元
2号吊车机械型号为x，出厂编号为x，发动机号为x，双方达成转让金额为(人民币)x元，大写(人民币)x元
3号吊车机械型号为x，出厂编号为x，发动机号为x，双方达成转让金额为(人民币)x元，大写(人民币)x元4号吊车机械型号为x，出厂编号为x，发动机号为x，双方达成转让金额为(人民币)x元，大写(人民币)x元，
二、设备提货方式及地点：x方自提，交接地点为x。
三、在该机械移交前，甲方对机械的合法性负责(包括该机械及该机械所发生的经济纠纷)。该机械自移交车之日起(时间x年x月x日起)所发生的经济活动均由乙方负责，与甲方无关。
四、甲乙双方友好协商，在签定本转让协议后，本机械所有权归乙方所有，随车工具以本机械现有为准。
五、因双方交易机械设备为旧设备，故双方签定协议时均对本机械工作状况表示认同和接受。协议签订后，甲方对该机械所发生的任何故障和不安全事故不承担任何责任。
六、未尽事宜，经双方协商可以签订补充条款，补充条款与本协议具有同等法律效力。
七、该协议书一式两份，双方签字后生效，双方不得违约，不得对成交金额及其他事项提出异议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程转让合同7
甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司
乙方：__________
丙方：__________
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：
一、甲方与乙方在20_____年_____月_____日签订的《建设工程施工承包合同》20_____年_____月_____日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。
二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万_____元，付款时间为：签订合同之日20_____年_____月_____日付款20万元，剩余40万_____元由内方在20_____年_____月_____日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万_____元。
三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。
四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。
五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效
甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司
乙方：_____
丙方：_____
后附：
1、20_____年_____月_____日是(建筑工程施工承包合同)
2、20_____年_____月_____日(建筑工程施工承包合同补充协议)
20_____年_____月_____日
工程转让合同8
甲方(出让方)： 身份证号：
乙方(受让方)： 身份证号：
经甲.乙双方友好协商，本着诚实、公平、信用的原则，自愿达成以下合同条款，合同依法生效后，对甲乙双方都具有约束力，任何一方违约，应承担本合同规定全部损失及法律责任。
一、甲方将所属物 机壹台，编号 转让给乙方，成交价为 元，大写 元。
二、乙方付款后，本机械的所有权、使用权属乙方，与甲方无关。
三、本机证件包括 。
四、本机械转让以前发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等由甲方全部承担，与乙方无关。
五、本机械转让以后所发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等与甲方无关。由乙方负责
六、合同生效后，乙方不得以机械故障、价格过高、未看清楚等要求甲方退款。甲方不得以任何理由要求乙方退机。甲乙双方任何一方违约，将承担对方全部经济损失。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲、乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程转让合同9
转让方（以下简称甲方）：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
单位注册地：_________
现单位办公地：_________
邮编：_________
受让方（以下简称乙方）：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
单位注册地：_________
现单位办公地：邮编：_________
转让业务承办机构：_________
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》和《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》（国土资发[__]145号）等有关法律法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一章转让矿业权的基本情况
第一条转让采矿权许可证载明：
采矿权人：_________，许可证号：_________，矿山名称：_________，经济类型：_________，开采矿种：_________，开采方式：_________，生产规模：_________，矿区面积：_________km2，发证机关：__________________，有效期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第二条转让采矿权属所有，该矿权无权属争议，其中占股份_________%，占股份%，占股份__________________%，占股份_________%。
第三条转让采矿权位于，矿区坐标为：拐点号___________坐标y坐标
第四条转让采矿权的开发利用情况（由转让双方说明）：
其它。
第二章转让价格、支付方式及权益实现
第五条甲方将采矿权以方式于年月日在转让（整体出售、作价出资、合作、重组改制）给乙方，转让（整体出售、作价出资、合作、重组改制）成交金额为人民币大写万_________元整（小写：￥_________元）。（合作：甲方占_________%，乙方_________%；重组改制：甲方占_________%，乙方_________%；等等）
第六条乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权转让成交金额。
1、本合同签订日起日内，一次性付清上述采矿权转让成交金额。
2、按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权转让成交价款：
其它。
甲方开户银行：_________。
甲方账户名称：_________。
甲方账号：_________。
第七条乙方按合同约定支付采矿权成交金额后，甲方应当按时提供规定的全部资料，并协助乙方办理相关手续。
第八条乙方（或股份发生变化后的企业）根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务：
1、矿山环境保护综合治理，乙方（或股份发生变化后的企业）继续履行缴纳保证金、治理等义务；
2、地质灾害治理方案，乙方（或股份发生变化后的企业）继续履行地质灾害治理等义务；
3、土地复垦方案，乙方（或股份发生变化后的企业）继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为万_________元，年已缴纳万_________元，剩余价款_________万元乙方（或股份发生变化后的企业）继续按规定交纳：_________年缴纳_________万元，年缴纳_________万元，年缴纳_________万元。
5、其它法定履行义务转让后乙方（或股份发生变化后的企业）继续按规定履行。
第三章违约责任
第九条如果一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
第十条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿的计算方法）。
2、方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿的计算方法）。
第四章适用法律及争议解决
第十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十二条因履行本合同发生的争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第项规定的方式解决：
（一）向仲裁委员会申请仲裁；
（二）向人民法院起诉。
第五章附则
第十三条本合同未尽事宜，可由双方另行协商，达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立，与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同共页，一式份，具有同等法律效力，甲、乙方各执份，矿业权转让交易业务承办机构份。
甲方：（公章）_________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
代理人身份证号：_________
乙方：（公章）__________________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
代理人身份证号：_________
签订时间：_________年_________月_________日
工程转让合同10
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
依照中华人民共和国合同法及其它法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况：
甲方将天安慧馨园外墙真石漆转包给 。 工程名称:天安慧馨园1#楼，8#楼。
工程地址：寒亭区祥亭街以南，卉香路以西。
二、 工程合同工期：
工程合同工期需按潍坊市瑞昌建筑有限公司要求施工。
三、 质量标准：
工程质量标准按潍坊市瑞昌建筑有限公司要求为准。
四、 合同转让：
乙方付甲方30000元，(大写：叁万元整)转让费。(含前期增设的电缆，配电箱等物品)
五、 原材料：
(1) 乙方必须用寒亭大江涂料厂的材料，如违约乙方赔偿甲方违约金：50000元(大写：伍万元整)。
(2) 甲方有义务配合乙方的工作，理顺协调各方面的关系。
(3) 甲方供的原材料须达到国家质量要求，如因材料出的质量问题，甲方责任自负。
六、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签定本 合同日期起生效。
甲方签字：
年 月 日 乙方签字： 年 月 日
工程转让合同10篇相关文章：