下面是范文网小编收集的供货合同范本7篇，供大家参阅。
供货合同范本1
甲方（购方）：四川省凯州房地产开发有限公司
乙方（销方）：岳浩
经双方协定一致，签订水泥合同条款如下：
一、 产品数量、单价：
甲方采购乙方水泥约 吨，价格以送货同时期市场价为准，（每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额），且不得高于江阴市造价办发布的施工周期的价格。
二、 质量标准：
水泥标号执行国家规定标准，由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质，并按规定复检，复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、 袋重误差必须达到国家规范，超过误差标准按实际结算数量。
四、 交货方式、地点和运杂费负担：
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点，乙方凭甲方签发单及施工单位出具的'收货证明（入库单）作为与甲方结算的依据。运费，上、下车费均由乙方负责。
五、 乙方供应要求：
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地（甲方提前15天下达材料需用计划），如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的，甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、 付款方式：
乙方先期垫付 吨水泥给付甲方使用，以后其款项按金额的80%付款。工程完工后十天内结清全部水泥款。
七、 本合同一式肆份，签字后生效。双方各执贰份。
甲方：
单位名称（章）：
年 月 日
乙方： 单位名称（章）： 年 月 日
供货合同范本2
供方：
需方：
根据中华人民共和国经济合同法和有关政策法规规定，经双方协商一致签订本合同。
一、产品名称、规格、价格
拼装式不锈钢水箱二台，具体尺寸如下：
1号水箱：L*B*H=8000*6500*4000，使用材质为：不锈钢3042B材质，底板厚度4mm，侧一厚度3mm,侧二厚度2.5mm，侧三厚度2mm，侧四和盖子厚度1.5mm（盖子为201材质，允许市场下差），价格：95200.00元。
2号水箱：L*B*H=20xx*2000*20xx，使用材质为：不锈钢304J1材质，底板厚度2.5mm,侧一厚度2mm,侧二厚度1.5mm,盖子厚度1.5mm（允许市场下差）,价格：7600.00元。
合计价格：101800.00元（供方优惠1000.00元）。
二、质量标准：
中国建筑设计院12s101设计标准，质保期一年。
三、验收方法：
产品到需方工地后，由需方组织开发商及监理验收。
四、安装方式、费用及运费承担：
由供方负责安装，费用由需方承担，双方商定二台水箱的安装费合计17000.00元。运输方式：汽车运输，需方承担费用。
五、货款结算方式：
合同签订后需方支付总价30%的预付款，支付35640.00元，产品送到需方施工现场外需方再支付到总价的90%货款，支付71280.00元，余款，水箱安装一半时，需方支付供方全款。
六、合同工期
从合同签订之日起，制作加安装总工期为15个日历天数。
七、供方责任
1、水箱安装结束十日内供方有负责调试、测试之职责，配合需方测试水箱有无渗漏等质量问题。
2、质保期内，如水箱出现质量事故，供方应在接到需方电话通知24小时内到达需方指定现场进行维修，所有维修的`材料及人工费用由供方承担。
3、供需双方如未能按照双方约定履行合同条款，应承担违约责任，每次违约都应承担违约金一万元。
八、本合同双方签订后即具法律效力，双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除，因故需要变更或解除时，应经双方协商一致，或另立协议。
九、本合同一式二份，双方各执一份，签字或盖章生效。
以下空白
供方：需方：
地址：委托代理人：
委托代理人：电话：
银行账号：
电话：
20xx年xx月xx日
供货合同范本3
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1．乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_____万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2．乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的`规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3．由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4．钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。
5．付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
7．本合同双方签字盖章后生效。
8．本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
供货合同范本4
委托方：
首都师范大学第二附属中学食堂（以下简称甲方）
受托方：
（以下简称乙方）
根据国家有关的有关法律、法规政策，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就食堂（食品）供应项目，委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的供货服务，特订立本合同。
第一条 项目基本情况：首都师范大学第二附属中学食堂（食品）供货服务
第二条 项目委托方：首都师范大学第二附属中学食堂为甲方，服务提供方为乙方。
第三条 供应期限
供货期限为一年，自20xx年9月1日至20xx年8月31日止。在此期间未履行合同、不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。
第四条 甲方的权利和义务
1、为代表和维护学校、师生的合法权益，对供货单位的管理、质量、价格与服务等方面进行综合评价，甲方有权选择管理到位，性价比高、服务优秀的单位多供货或全供货。
2、审定乙方制定的食品配送流程和相关管理制度，并监督遵守； 3、甲方的有关部门对乙方的管理实施监督检查，每学期进行1次全面的考核评定，并在此基础上作出年度考核。
3、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或严重管理失误或重大责任事故，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济和法律责任；
4、甲方有权核查食品原料供应原始凭证等情况。
第五条 乙方的权利和义务。
1、严格遵守国家相关法律法规，具备有效经营资质、独立法人资格进行合法经营，为首都师范大学第二附属中学食堂提供专业、规范、安全、高质量的商品配送；
2、接受学校有关部门的指导、监督。
3、乙方必须保证在每天上午7：00前将甲方所需商品送到指定地点。
4、乙方供应的商品或原料必须确保进货渠道正规，对商品质量负责。如果供应的食品需要提供各类合格票据与检疫证明的，供应单位必须按有关部门的要求及时向甲方提供各类票据。
5、乙方应按学校的采购数量与规格供应，杜绝短斤缺两与规格不符现象。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象。如果发现供应商提供的商品短斤缺两，甲方有权责令其在规定的时间内送到,并扣除其缺少数量的金额,如发生以次充好现象一次,扣除差价2倍以上金额,并停送一个月,两次以上学校有权终止合同。
6、乙方提供的商品价格如发生与市场相应价格不符即价格偏高现象，甲方有权要求其降价,按最低价结算，并有权终止其供货。
7、乙方必须按甲方原料的规格要求进行供货，如果乙方供应的原料与甲方要求的规格不符，上下超过总量的3%，甲方有权扣除超出部分的.金额
8、由于食品质量问题而引起的食物中毒事件,乙方承担所有责任。
第六条服务质量
除前述的标准外，乙方可根据甲方委托的服务要求制定出本项目管理分项标准和专职联系
人，经甲方同意后作为本合同的必备附件。
1、甲方对于乙方出现的服务时效以及食品安全等问题将逐一记录在案，并根据情况发放整改意见书，并作出相关处理。
2、乙方一年的服务综合质量将作为本校下一轮采购的重要依据，将有权决定是否续订下一年度采购合同。
第七条 违约责任
1因乙方原因，造成甲方未完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，,并有权终止合同；
第八条 争议的解决
1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提起诉讼。
2、本合同的诉讼管辖地为北京市海淀区有管辖权的法院。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
第九条其他事项
1、甲、乙方对本合同未尽事宜，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件（各类承诺书）与本合同具有同等效力；
2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理；
3、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以向当地人民法院起诉。 第十三条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，
学校档案室保存一份，均具有同等效力，本合同签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
时间：20xx年 月日 时间：20xx年月日
供货合同范本5
甲方（供方）：________________
乙方（需方）：________________
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规货物：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税
3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）
二、质量检验：
1、质量标准：按国家有关规定标准验收
2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并贴合乙方标准包装，包装费含在货物报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：________元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，________天内生产完工，第天内乙方需付清余款________元，货从中山发出，________天内到达上海。
四、交货方式、交货时光、交货地点：
1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2、交货时光：自收到定金之日起15天内货到达
3、交货地点：________________
五、货物接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的`形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要贴合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
六、对货物提出异议的时光和办法：
乙方在收货当日对货物的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如货物不贴合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的货物合格！
七、违约承担职责
1、甲方未按合同规定的时光交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担所以所造成的损失；
2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3、乙方未能及时按合同约定的时光付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担所以所造成的损失；
八、其他条件
1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定资料，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带承担职责人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3、未尽事宜，双方能够补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名）：________________乙方（签名）：________________
地址：________________地址：________________
日期：________________日期：________________
供货合同范本6
甲方（供方）
乙方（需方）
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税，
3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）
二、质量检验：
1。质量标准：按国家有关规定标准验收
2。尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3。包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1。交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2。交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3。交货地点：
五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的.样板型号标准验收。）
六、对产品提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！
七、违约责任
1。甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
2。乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3。乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
八、其他条件
1。合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2。本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3。未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名）乙方（签名）
地址：地址：
日期：日期：
供货合同范本7
采购合同
合同编号：
购货单位： （以下简称甲方） 供货单位： （以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 材料品牌名称
规格数量
单价
合计人民币金额（大写）：
1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。
3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和
处理意见。
第二条 乙方的违约责任
1．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
2．乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
3．产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
第三条 甲方的违约责任
1．甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的`费用。
2．甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第四条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向
对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第五条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。
购货单位（甲方）： 供货单位：（乙方）：
委托代理人： 委托代理人：
供货合同范本7篇相关文章：