下面是范文网小编收集的购销合同集合6篇，以供参阅。
购销合同集合1
合同编号：
需方/买方(以下简称“甲方”):
供方/卖方(以下简称“乙方”)：
甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：
一、产品名称、数量、价格
卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、交货：
1、交货日期：甲方支付预付款后 个工作日。
2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。
3、交货地点： 。
四、卖方对质量负责的条件及期限：
1、设备自安装、调试合格之日起保质期 年。
2、乙方提供 年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的`技术单位进行质量鉴定。
4、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。
五、设备的包装、发运及运输：
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。
3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货，乙方通知甲方准备接货。
六、设备的安装、调试及验收：
1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。
2、安装由甲乙双方现场安装调试，性能达到技术要求的，由甲方负责人签收书面验收合格单并加盖甲方公章(验收合格单具体格式由乙方提供)，验收不合格的甲方不予签收。
七、 付款方式：
1、签订合同后 个工作日内支付合同总金额 %的预付款。
2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后 个工作内支付合同金额的 %。
3、设备安装调试完成后，并经甲方签订验收合格单后 个工作日内，支付合同总金额的 %。
八、违约责任
1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
4、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：
1、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。
十、争议解决方式：
本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由乙方所在地法院起诉解决。
十一、其他：
本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人或授权代表：
签约日期：
乙方：
法定代表人或授权代表：
签约日期：
购销合同集合2
合同编号：
甲方：
委托代理人：
联系地址：
联系电话：
开户行：
账号：
乙方：
委托代理人：
联系地址：
联系电话：
开户行：
账号：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。
一、水产品的品种名称、数量、质量标准及要求
品种
数量（千克）
单价（元/千克）
质量要求
合计金额（元）
合计人民币（大写）：
二、质量与技术标准和产品包装
1、质量与技术标准：
购销水产品需要检验、检疫的，卖方提供抽样标本，由卖方委托南阳市检验检疫局检验、检疫，检验、检疫费用由卖方承担。
卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。
2、产品包装：
买方在渔港交易地进行货物验收及称重，验收完毕后由买卖方双方共同对货物进行包装封存。
买方分批次提取订购的货物后，未提取部分由卖方安排保管储存，相关费用由买方负责。
三、收货事项
1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。
2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_______。
3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）ＬＣ；（）Ｔ/Ｔ。
4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。
5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。
6、定金：
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出
1、货物包装由买卖方双方共同对货物进行包装封存。
2、货物的运输和运输过程中的保险由_________方负责办理，费用由_______方承担。
3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对水产共同验收，送货以货物接受地为验收地点；提货以提货地为验收地点；贩运的以海上交易地为验收地点。
验收标准：按照所属鱼类单体重量以及新鲜鱼进行验收。
自然损耗：所订水产品自然损耗应在10％以内(含10％)
交货后的风险责任由甲方承担。
4、买方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达验收的当日向卖方提出书面异议，卖方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助买方解决，直至验收合格。买方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。
五、免责条款
1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。
2、受到上述免责事项影响的一方，应在_______天内通知另一方。
3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。
2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的'金额_______的违约金。
七、争议解决的方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
八、其他
1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。
2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。
3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
委托代理人：
乙方：（盖章）
委托代理人：
签订地点：
签订时间：
购销合同集合3
甲方(供方)：
乙方(乙方)：
经双方友好协商达成如下协议：
一、 乙方需要的模板木方如下表：
二、质量要求：甲方模板送至工地如果与所定模板不符，乙方有权拒收，当车退回，运费由甲方自行负责。乙方验收合格后卸货。在乙方使用模板按要求每使用一次打一次的脱模剂，无人为损坏的情况，甲方应保证所送模板的95%能重复使用次。
三.付款方式：平177;0.00付已送货款的 层楼面付至已送货款的 ，主题封顶15天内付清全部货款。
四、货款最迟在乙方工程主体封顶15天内或约定____月付清全部货款。如乙方因任何原因造成停工超过10天，必须付清所有货款。
五、月内未付清全部货款的，双方协商同意在以上现金价基础上额外加价。模板在现金价基础上每块每月加2元，木方每米每月在现金价基础上另加0.2元，加价是货到工地签收之日起付清货款之日止。不足一个月按一个月计算，超过一个月按二个月计算，以此类推至付清款之日计算每块模板及每米方木的`单价。(比方说：一块模板欠账5个月另外加价10元∕块)上述加价是按每月资金周转一次进行计算，与利息无关。乙方在结算时不得反悔。(以上价格不含税)。
六、乙方未按上述约定付清全部货款，甲方有权向当地人民法院起诉并追回所欠的全部货款。
七、送货时间与数量由乙方指定提前三天通知甲方，甲方必须按乙方要求送到，货到工地乙方点数为准并签字确认，不得延迟乙方工期。双方签订此协议后，乙方不得购进另外单位或个人模板、木方，甲方必须保证乙方所需的模板、木方数量。如发现乙方购进其他单位或个人模板、木方，乙方必须付清甲方已送的全部货款。
八、如有未尽事宜双方协商解决，此协议一式二份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
购销合同集合4
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的'1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同集合5
供方名称(以下简称甲方)：
需方名称：(以下简称乙方)：
本合同有效期限自20xx年5月1日至20xx年11月26日止。
甲乙双方本着平等互利，互守信用，共同发展的原则，经甲乙双方友好协商达成以下购销协议：
一、乙方长期在甲方商店购进食品，日用品等商品;
二、甲方所供商品，保证其产品的'合法生产和销售权，符合相应的法律法规;
三、甲方不得提供假冒伪劣或临期商品给乙方;
四、甲方给乙方的报价应公平合理;
五、乙方以电话传真的形式向甲方订货，甲方按订单和规定时间供货;
六、付款条件和方式
1、付款方式 ： 现金 支票
2、甲方提供 ： 发票 其他
七、其他约定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同集合6
采 购 合 同
买受人：（下称“甲方”）
出卖人：（下称“乙方”）
在本合同中，甲方、乙方单独时称为“一方”，合称为“双方”。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲
方向乙方定购货物事宜达成协议如下：
一、 货物内容：
1．1 标的物：（附供应商报价单，见附件）。
1．2 前款“供应商报价单”作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
二、 合同价款及付款方式
2．1 本合同项下的价款，均指包含货物自身价格及乙方将货物运送至甲方指定交货地点并交付给甲
方指定收货人之前的所有费用（包括：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费
终身技术支持和一年免费保养和维修、技术服务等费用）
2.2 货款支付：乙方同意甲方按以下第 种方式付款。
2．2，1月结方式：乙方于每月 10 日前与甲方就上月货款对账，对账完毕后 3 日内，乙方开具对应
金额发票至甲方，甲方在收到发票后 7日将款项付至乙方指定账户。
2．2．2 分期付款：甲方每次向乙方付款前，乙方向甲方开出相同金额发票后，乙方收到发票10个工
作日内付款。甲方向乙方传真订单数量后，甲方向乙方支付订单总价---元(￥ )的 预付款，即元整（￥00
元），货到甲方指定点甲方进行安装、调试完毕后，甲方向乙方支付订单总价的，即元整，（￥00元），
如货到甲方指定点，因乙方以外的原因造成的不能正常安装、调试的，甲方应在货到工地1个月内，也
须向乙方支付此项货款， 质保金即整（￥0元）为货到甲方指定点一年内支付，到货日期以货物托运单
到达日期为依据。
2．2．3 乙方指定收款账户：甲方需采用银行转帐或银行汇票的方式将货款支付至乙方的下列银行账户：
户名：
开 户 行：
账号：
三、产品质量标准
3.1 乙方保证其销售的产品应符合以下质量要求：
3.1.1 符合甲乙双方在合同磋商中及合同中甲方对产品的质量要求的描述。
3.1.2 符合《中华人民共和国产品质量法》及相关法律规定对于产品质量的要求。
3.2 上述货物适用下列第（3）种技术和质量标准，且应符合3.1款规定及甲方实际使用要求。
（1）、按同类产品国家标准；
（2）、按同类产品部颁标准；
（3）、按同类产品行业标准；
（4）、没有上述标准或虽有上述标准，但双方同意按附件或本合同1.1条约定的标准执行；
（5）、按双方签订本合同前确认的样品（有双方确认后封存）标准执行。
四、交货地点、交货方式及交货日期
4.1 交货地点： 甲方指定地点（每批订单注明）
4.2 交货方式：由乙方采用方便、及时、安全的原则自行安排运输方式，将货物运至甲方指定交货地点，
乙方供应的货品品种、质量、数量应严格按照甲方订单要求送货，如乙方货品临时短缺或品种不齐全，
须提前至少5个工作日书面通知甲方；如断货，乙方应至少15个工作日书面通知甲方。
4.3 交货日期：甲方同意乙方按以下第 2 种约定交货。
4.3.1一次性交货：乙方自合同签订之日起 40 日内将货物运抵甲方指定的交货地点，免费予以卸货、安
装。乙方发货前 3 日应通知甲方发货具体时间及到货日期，如甲方无法于到货当日验收，双方应协商
确定发货、到货日期，但最终到货日期不得超过本合同约定的交货日期。
4.3.2 分期交货：具体方式参照4.3.1款约定。首批货物自合同签订之日起 40 日内交付，其他各批自
乙方接到甲方通知之日起 60 日内交付。
五、运输及包装
5.1 乙方提供的货物产品应标注生产制造厂商、产地、注明生产日期。
5.2 每批次货物，乙方均应提供产品合格证、质量检验证明证书及清单一并随货物于验收时交给甲方。
5.3 将货物运送至甲方指定交货地点，交付给买方指定收货人之前的货物运输由乙方负责，相关的运输
费用、保险、保管、货物灭失及毁损的风险由乙方承担。
5.4 乙方必须对货物的原有包装外采用保护性包装，能适合长途运输、防湿、防潮、整洁及其它情况可
能引起的损坏。保护性包装内，需保存在原有的包装或用其它有效保护。
5.5 因运输和包装不当产生的货物灭失与损毁的责任，均由乙方承担。
六、检验和验收及提出异议期限
6.1 验收标准：按本合同第3.1款规定标准。
6.2 验收方式: 甲、乙双方在到货之日起3个工作日当场逐件货物进行验收。如乙方对甲方的检验结
果有异议，乙方可委托甲方所在地质检部门检验，并以该检验结果为准，但因此发生的费用除非与乙方
提出的异议相符，则由甲方来承担，否则，均由乙方承担。
6.3 发生验收争议的处理
验收过程中，如甲方对货物规格、颜色、数量等提出异议的，或产品存在不符合国家规定之处提出异议
的，应该在到货之日起3个工作日内提出；若为产品内在质量不符合合同规定，则甲方应在开始使用之
日起1个月内向乙方提出书面异议。乙方应甲方提出异议之日起 15日内免费予以退换或补充。
七、保修及质保条款：
7．1乙方提供一年免费保修（人为故障和不可抗力造成的故障不在保修范围内），保修期内免费提供零部
件。超过保修期需更换零部件时，只收取成本费，因操作不当或人为损坏时酌情加收人工费。
7.2 乙方承诺，对甲方人员培训计划(免费培训) 培训与理论培训相结合的方式，确保甲方使用人员能
熟练操作和维护。采用电话或者前往深圳本部进行培训，乙方不承担培训产生的食宿费等。
7.3 乙方将配合、协助甲方指定的施工方，在工程安装、调试、直至交付使用的整个过程中，确保甲方
工程的顺利进行。
7.4 甲方在前款期限内中发现本合同货物存在非因甲方原因导致的任何质量、外观等问题，乙方应在甲
方通知之后 30 日内予以免费退换，直至货物全部符合合同约定要求。
八、违约责任
8.1 违反本合同项下任意条款均视为违约。守约方书面通知违约方在五日内采取补救措施以使合同继续履行，补救期内违约方仍未采取补救措施的，守约方有权解除合同，违约方应承担违约责任，赔偿由此给守约方造成的.全部损失。
8.2 任意一方无故逾期履行合同义务的，违约方按合同未依约履行部分对应款项的日万分之四向守约方支付违约金，逾期七日的，守约方有权解除合同，违约方应承担违约责任。
8.3 任意一方无故终止合同，或明确表示拒不履行合同的，或不完全履行合同导致合同目的无法实现的，守约方有权终止合同，并追究违约方因此给守约方造成的全部损失。
8.4 本合同内其他条款针对违约责任有明确约定的，适用其约定。
九、不可抗力
9.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后五个工作日内向另一方出具书面通知，并尽快取得有关机构的不可抗力证明，以减轻可能给另一方造成的损失。届时双方可进一步协商是否允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议解决
10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议、争执或索偿、违约终止等事项，双方应通过友好协商解决，经协商在十个工作日内双方仍不能达成协议时同意提交原告方所在地人民法院管辖。
十一、其他：
11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
11.2本合同如有附件，则属于本合同不可分割的一部分，与本合同具有相等的法律效力。
11.3本合同未尽事宜，甲乙双方可另签定本合同的补充协议，本合同的补充协议经甲乙双方授权代表签字盖章后与合同具有同等法律效益。
11．4价格明细表
（以下无正文）
甲方： 乙方： 盖章：
盖章：代表签字： 代表签字：
地址： 地址：
联系电话： 联系电话：
购销合同集合6篇相关文章：