下面是范文网小编收集的办公室装修工程合同3篇 公司办公室装修合同，以供借鉴。
办公室装修工程合同1
工程承包合约书
甲方：奥岚建筑材料(上海)贸易有限公司
乙方：上海曹氏工贸有限公司
根据国家有关法律法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、互利的基础上，经协商一致，就乙方承包甲方办公室装饰工程（另附报价单、图纸）订立合约。
一、工程我称：办公室装饰工程
二、工程施工地址：昭化路118号501室
三、工程内容：隔断墙、吊顶等（详见曹氏工贸报价清单）
四、合约施工期：本工程合同期为20天（从施工日起，本工程开工日期为_2008_年_4_月_1_日，完工日期为_2008_年_4_月_21_日）
五、装修公司必须严格按施工图纸及报价单进行施工。若有不符，所造成的损失由乙方承担。
六、合约金额：1)办公室装修造价为：￥.00即伍万伍仟叁佰捌拾柒元整
2)空调安装费(包括空调)为：即另附报价单)
3)电话、网络安装费： ￥_ 即__陆仟玖佰元整_(另附报价单)
4)总造价为:即
七、付款方式:1)合约签订日起,甲方预付总造价的60%的备料款,即人民币_伍万零伍佰柒拾贰元贰角整。
2)工程完工后经甲方验收合格,当天向乙方支付40%余款,即人民币_叁万叁仟
柒佰壹拾肆元捌角整_。
八、保修内容:按施工项目,在正常使用范围内,保修期为半年.(完工日起)其它设备均按厂方承诺的保修期保修.九、现场管理:甲方派____________同志,乙方派 施锡辉 同志为现场管理人员.施工期间,乙方必须接受甲方现场监督及管理，本工程由曹氏工贸一次性承包。在施工过程中由乙方造成的损失由乙方承担责任。
十、本合约如有未尽事宜,双方协商解决.十一、本合约一式四份,签字盖章立即生效,甲乙双方各执二份
甲方：乙方：
日期：日期：
电话：电话：
办公室装修工程合同2
发包方（甲方）：十堰×××××公司
承包方（乙方）：十堰×××装饰总公司
合同编号：
签订地点：十堰
签订日期：
广东省工商行政管理局监制
说明——
为了规范建筑装饰工程市场行为，维护承发包双方权益，根据中华人民共和国国家建设部、中华人民共和国国家工商行政管理局建监〔1996〕585号文件和
广东省建设委员会、广东省工商行政管理局粤建监字〔1997〕44号文件之规定，建筑装饰工程施工合同的签订统一使用国家建设部、国家工商行政管理局印发的建筑装饰工程施工合同文本，并规定：建筑装饰工程总投资在300万元以下的工程项目使用建筑装饰工程施工合同乙种本（gf-96-0206），否则，建设行政主管部门不予批准办理施工许可证手续。
（2）建筑装饰工程施工合同
发包人（甲方）：×××公司
承包方（乙方）：×××装饰公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1．1工程名称：×××
1．2工程地点：天河北路
1．3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件
1．4承包方式：包工、包料大包干
1．5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工
1．6工程质量：
1．7合同价款（人民币大写）：××万元
第二条甲方工作
2．1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾
空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批
件等手续。
2．2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2．3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
2．4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2．5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2．6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作
3．1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
3．2指派×××为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3．3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制
工程结算。
3．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消
7．1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表二），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7．2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条有关安全生产和防火的约定
8．1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8．2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工作安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律、规
范。
8．3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损
失。
8．4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条奖励和违约责任
9．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付
款，每拖期一天，按付款额的％支付滞纳金。
9．2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶上措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖
励。
9．3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5．2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。
9．4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9．5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9．6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9．7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9．8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条争议或纠纷处理
l0．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同约定仲裁机
构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十一条其他约定
第十二条附则
12．1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
办公室装修工程合同3
江西泰豪动漫职业学院
教工餐厅装修工程施工
合同
书
发包单位：江西泰豪动漫职业学院
承包单位：江西省一方天装饰工程有限公司
合同签订日期：2014年 6月 19日
0
协 议 条 款
甲 方（发包方）：江西泰豪动漫职业学院
乙 方（承包方）：江西省一方天装饰工程有限公司
甲方 教工餐厅装修 工程通过竞价招标的方式，确定由乙方承包施工，为明确双方责、权、利关系，现依照《中华人民共和国经济合同法》，双方在平等、公正、协商的前提下签定协议如下：
一、工程名称：教工餐厅装修。
二、工程地点：江西泰豪动漫职业学院内（金沙二路1888号）。
三、工程内容及工期：
工程内容：室内装修。
工期：50天（即自2014年6月20日至 2014年8月10日日历天数）。
四、工程造价：
金额（大写）：陆拾叁万陆仟元整（小写）： ￥：.00元。
五、承包方式：
采用工程量清单包干价方式。工程量清单包干价详附件一:《工程量清单计价表》。
六、结算方法：
1、项目合价为按实际发生的项目工程量乘以《工程量清单计价表》中对应的综合单价计算所得；项目总价为以项目合价为计费基础，再按《工程量清单计价表》计费程序计算所得。
2、《工程量清单计价表》范围内所有项目，无论工程量增减，均按《工程量清单计价表》所列综合单价执行。其余情况按《工程量清单计价表》说明执行。
七、付款方式：
工程竣工验收合格后柒天内支付70%的工程款，工程结算办理完毕后柒天内支付25%的工程款，留余5%的工程款在满壹年工程质保期后柒天内付清。
支付工程款前，乙方须提供等额含税发票。
工程结算办理完毕时间为工程竣工验收后壹个月以内。
八、双方责任和义务：
甲方义务及违约责任：
1、为乙方提供临时工作场所及进出方便等。
2、甲方必须按合同准时支付工程款，否则，自延期半个月后开始计算利息和违约金，利息和违约金合计按应付款的2%每月计算。
3、提供正常施工用水电，但费用乙方自理。
乙方义务及违约责任：
1、工期保证：
乙方必须在规定的工期内完成本工程施工，如乙方原因导致工期延误，则按每延误壹天计壹仟元进行处罚。
2、质量保证
（1）、乙方所供材料、设施、原配件须保证是全新的、未使用的，并符合质量要求和清单中规定品牌要求。若市场缺货，必须经甲方同意更换质量不低于规定品牌的材料。
（2）、质检验收标准：对应不同施工工艺，施工质检和验收标准为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB-2002）及《建筑装饰工程施工质量验收标准》（JGJ/T29-2003）。
（3）、所有工程或部分工序如不合格，乙方应无偿返工，且承担由此引起的经济损失和工期延误责任。
3、安全责任
（1）、乙方在施工过程中要严格按相关专业的安全规程操作，做好各种安全隔离、安全防护、消防及用电安全，确保施工和周边人员、设施、设备、建筑物安全，否则承担相应责任并赔偿直接经济损失。
（2）、做好自身的安防保卫工作，服从并配合甲方依制度进行安全管理，服从并配合执行甲方的制度和规定。
4、环保义务：
（1）、及时清除运输、施工、安装等产品的垃圾，每日做到工完场清。
（2）、保护好施工现场周边的草地树木等植物，如有损坏应负责修整或赔偿。
5、其它义务：
绘制本工程详细施工图，提交甲方确认。
九、工程验收及质保期
1、工程竣工后，甲、乙双方进行验收。
2、从验收合格之日起1年内乙方对该工程进行保修。
十、其它事项
1、双方在施工过程中要求变更工程内容，必须办理书面签证或协议作为合同附件，竣工验收后按实结算。
2、合同签订后，双方必须共同遵守，严格执行，任何一方不得违约，若一方违约或中途终止合同，则按《中华人民共和国合同法》承担经济责任。
3、在执行合同时，若双方发生争执，首先友好协商解决，经协商不能解决时，可交有关仲裁机关裁决。
4、本工程合同附件为本合同组成文件，双方必须共同遵照执行。
5、未尽事宜，双方协商解决。
十一、合同生效及合同份数
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
合同附件：
附件
一、装修工程报价清单
甲方（盖章）乙方（盖章）：
江西省一方天装饰工程有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
2014年月日2014 年月日
办公室装修工程合同3篇 公司办公室装修合同相关文章：