下面是范文网小编整理的挂网喷混凝土及锚杆施工合同3篇(锚杆挂网喷浆施工方案)，供大家参考。
挂网喷混凝土及锚杆施工合同1
龙跃·熙炎景城
基础抗浮锚杆工程施工合同
甲方（发包方）：四川眉山龙跃置业有限公司 乙方（施工方）：湖北华亚建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和四川省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对龙跃·熙炎景城项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。
一、工程概况
1、工程名称：龙跃·熙炎景城项目基础抗浮锚杆工程。
2、工程地址：眉山岷江大道
3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆1576根，总进尺长度米；主筋为3根直径22mm（HRB400），孔径150mm，锚入深度7米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图。
二、工程内容
按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。
三、工程承包方式：乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，第1页，共7页
专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。
四、开工时间及工期
1、开工时间：以甲方书面通知为准
2、工期：30日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。
3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费：
、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延；
、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延；
4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。
5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。
五、工程质量及要求
1、工程质量：合格。
2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。
3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。
4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。
第2页，共7页
5、乙方须根据甲方工程师的指令并按国家施工验收规范要求、及时提供有关工程安全、质量方面的资料。
6、乙方须健全质量、安全检查制度，在现场设专职质量和安全检查员。按甲方确认的施工图按国家现行规范、标准作好自检工作，并及时处理发生的工程质量问题。
六、合同价格及结算方式：
1、本合同采用综合包干单价，抗浮锚杆综合包干单价为：元/m，合同总价不能超过.00元，结算时如超过万元，甲方仍按此价结算给乙方，乙方不得以任何理由再增加工程价款。
2、上述综合包干单价包括不限于人工费、机械费（含设备费、辅料及配件）、材料费（包含钢筋锚入筏板、抗浮板的长度）、钻孔清孔、锚杆孔芯砼及砂浆的灌入费、机械进出场费（含二次进出场费）、安全文明施工费、赶工补偿费、扬尘处理费、水电费（含施工和生活用）、施工现场清洁、规费、施工措施费、管理费、利润、税金等包干。无论任何情况，综合包干单价均不作调整。
3、抗浮锚杆相关实验、检测费用均包含在上述包干单价中，由乙方委托第三方进行。在施工过程中，乙方必须配合第三方的实验及检测，如因乙方自身原因造成实验、检测不合格而返工，由乙方自行承担，工期不顺延。
4、抗浮锚杆在完成工作量的50%时甲方向乙方支付合同总价的30%，待抗浮锚杆施工完毕7个工作日内，甲方向乙方支付到合同总价的60%；抗浮锚杆如在春节前施工则按实际完成工作量的60%支付乙方工程款。余款按第八条的约定执行。
5、锚杆结算长度：按锚杆设计成孔的有效长度计算（垫层底面以上的钢筋不
第3页，共7页
计算工程量）。
6、如工程施工过程中，甲方需另行增加或减少抗浮锚杆数量、实测增减工程量按本合同综合包干单价调整。结算时，工程量以甲方、监理、乙方三方签字认可的实测工程量为准。
七、履约保证金的缴纳及返还
1、乙方在本合同签订之日起的三个工作日内，须向甲方一次性足额缴纳履约保证金人民币10万元（大写：人民币壹拾万元整）。否则，甲方有权收回工程，另行组织施工，并由乙方承担由此造成的损失。同时，乙方已交的履约保证金不予退还，由此给甲方造成的损失，甲方可从乙方在甲方处存在的任何权益中抵扣。乙方按照本合同约定应向甲方支付的违约金、损害赔偿等，甲方有权直接在履约保证金中扣除相应金额。
2、本工程竣工验收合格后（出具检测报告）7个工作日内，甲方无息退还乙方的履约保证金。
八、工程结算
1、工程结算款支付：
(1)、本工程全部竣工验收合格后（出具检测报告）30日内，乙方向甲方移交全部完整、合格的竣工资料及竣工结算资料。
（2）、甲乙双方在15日内办理完结算，如遇特殊情况时间因具体情况顺延。（3）、结算办理完毕后7个工作日，甲方向乙方支付到工程结算款的95%（此付款节点，乙方需要开具100%的建安发票），留工程结算款的5%作为质保金，质保金在本项目主体结构竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还。
2、本合同价款支付方式：转账支票。乙方申请付款时，应附乙方盖章的付款
第4页，共7页
申请单及工程所在地合法有效等额的发票，甲方在收到上述付款资料后7个工作日内付款。如果乙方未开具合法发票甲方将有权拒绝付款。
九、施工技术要求
1、乙方应按图审中心批准的施工图和甲方确认的施工方案进行施工。
2、为了确保施工工期，乙方应按甲方要求提前作入场准备。
3、每个抗浮锚杆桩位在实施时，监理、甲方应实测进尺深度，施工单位须作详细纪录，已备甲方和监理单位核查后，由监理、甲方签字确认。
4、满足设计抗拔力要求，抽查数按规范及设计要求，桩位由设计、地勘、监理、甲方确定，满足设计要求。
十、材料供应及质量要求
1、乙方采购的材料：如、钢筋、水泥、砂石等均符合国家、行业现行有关技术标准，并应满足甲方确认的施工图要求。
2、主要材料应有产品质量检验合格证。
3、乙方应接受甲方及现场监理工程师对使用本工程材料的检查，如有不合格材料，应及时清退出场，由此造成的费用乙方承担。
十一、甲、乙双方的责任与义务(一)甲方的责任与义务
1、为乙方提供施工场地，指定专人负责协调、处理施工现场有关技术问题，甲方现场代表：。
2、甲方提供完整设计图纸2套，地勘报告设计方案。
3、乙方入场施工期间，甲方现场代表负责协调乙方在该工程实施中与土建总包方的关系，为乙方施工提供有利条件，以便工程顺利完成。
第5页，共7页
4、为乙方提供现场施工用水、用电接口。
5、电费由甲方代乙方缴纳，结算时扣除。(二)乙方的责任与义务：
1、执行本合同中乙方有关权利和义务，按合同要求的质量及工期完成本合同工程内容。
2、遵守有关法律、法规，服从甲方和监理单位的管理，并接受甲方和监理单位提出的整改意见。
3、遵守现场安全文明施工，在施工过程中所发生的一切安全、质量事故均由乙方自行承担法律责任及经济责任。
4、作好施工记录及隐蔽工程记录，收集整理竣工资料。
5、乙方所施工的工程成品在未移交总包单位前，由乙方负责成品维护。
十二、工程验收
1、工程竣工后，由乙方组织甲方、监理及政府相关部门人员共同对本合同全部内容进行验收。
2、工程验收标准：国家现行施工验收规范及标准
3、乙方向甲方提供工程详细的竣工资料及竣工图一式伍份。
十三、违约责任
1、乙方按甲方认可的乙方的设计方案进行施工，采取必要的安全防护措施，如施工不符合设计要求，配置设备不符合设计要求，安全防护措施不到位而造成损失的，乙方应承担全部责任，并承担由此造成的一切经济损失和工期损失。
2、如经检测工程质量不合格的，甲方有权要求乙方返工，由此造成的损失由
第6页，共7页
乙方承担，工期不予顺延。
3、乙方应在本合同约定的工期内完工，如非因甲方的原因造成工期延误，乙方应按200元/天向甲方支付违约金；如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
4、若甲方没有在规定时间内付乙方工程结算款，甲方将按200元/天支付乙方违约金。
十四、合同生效和终止
本合同经甲、乙双方签字并盖章即生效，至本工程完工验收合格且工程款支付完后即终止。
十五、其它约定
1、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由。
2、本合同有效期内，双方不得随意变更本合同；本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不一致时，任何一方均可向本工程所在地有管辖权的地方人民法院提出诉讼。
4、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
甲 方：(盖章)乙 方：(盖章)四川眉山龙跃置业有限公司 湖北华亚建设工程有限公司
法定代表人或 法定代表人或
委托代表人： 委托代表人： 年 月 日 年 月 日
第7页，共7页
挂网喷混凝土及锚杆施工合同2
XXXX工程
地基处理、锚索、锚杆、土钉及挂网喷砼面施工合同
发包人： 承包人：
根据甲方本工程的需要，甲方委托乙方承包施工，XXXX工程地基处理、锚索、锚杆、土钉及挂网喷砼面的分部分项工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确双方责任、权利和义务，保证施工任务顺利进行，本着互相协作，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下合同条款，共同遵守。
一、工程名称：XXXX工程
二、工程地点：XXXX
三、承包范围及内容：
1．XXXX工程，基坑内的锚索、锚杆、土钉及挂网喷砼面层施工。
2．内容：施工分项工程所用的人工、设备和辅助用工机具、周转料具及现场安全、安全所需的防护用品。
四、承包价款：（清包）
1．锚索施工75元/米。（包机械成孔、锚索制作、注浆、张拉脚手架等）
2．锚杆、土钉施工30元/米。（包机械（或人工）成孔、锚杆、土钉制作、注浆、脚手架等）3．挂网喷砼面层50元/㎡。（包机械、人工、脚手架等）4．挂网制绑430元/T。（包机械、工具、人工、脚手架等）
五、施工技术要求：
根据施工现场的总体布署，分层开挖土方，分层进行加固网喷。
六、质量要求：符合所施工分部分项的技术和施工规范要求，同时满足地下室开挖和边坡开挖，稳定需要。
七、工期：
分层开挖，每层具备施工时间为10天。
八、工程款支付：按工程进度款支付。
分层施工每完一层项目部验收完后支付工程进度款的70%。全部完成后付到工程进度的90%，剩余10%待地下室主体完成周边土方回填完后付清。
九、双方责任
1．甲方责任：
1）甲方提供临时宿舍及生活用水电。
2）甲方提供必要的施工场地，保证乙方工作顺利进行。
3）需要时挖掘机配合乙方施工。
4）按乙方的材料计划（书面）及时供给各种材料。2．乙方责任：
1）工人进场向甲方提供施工人员花名册及身份证复印件。
2）乙方应服从甲方管理人员的指挥与管理。如不能履行自己的职责，甲方有权不给予结算或以实际完成的工作量按分项单价的1/2结算。
3）乙方负责工地所需的劳保用品：如安全帽、手套、口罩、安全带、工作服等防护用品。
4）杜绝有女工、家属工及带儿童进驻工地，禁止在宿舍内非法用电。
5）安全及事故处理：按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。在施工工程中，乙方应严格执行安全施工的有关规范，并承担由于自身安全措施不力，造成事故的责任和发生的费用，乙方负责其所属员工的社会保险费用。
6）加强对施工工人的安全文明教育及施工管理，遵守甲方工地内的各项管理制度。各级作业人员必须持证上岗，（所持证件必须符合国家、地方相关规定，且能经得业主、监理、法检、安检等单位验收合格的原件）。
十、本合同经双方签字（盖章）后生效，至本工程完工办理结算，付清款后自行失效。
十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，均具有同等效力。
发包方代表：
承包方代表：
经办人：
经办人：
合同签订时间：
****年**月**日
挂网喷混凝土及锚杆施工合同3
锚杆工程承发包合同
发包单位：（甲方）
承包单位：（乙方）
根据 和《中华人民共和国经济合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方
经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程名称：锚杆工程
建设地点： 工程
第二条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：
本工程包括：
1.锚杆条，总工程量为米。
2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：
第三条 本合同所承包工程的工期定为年月日开工，年月日竣工。上述工期以施工方
案工期为准。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第四条 工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行：
（一）按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。
（二）按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到？
时为止。
第五条 承包方式：
实行包工、包质量、包工期、包安全。锚杆按/米计价。工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）人民币：（￥），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。
第六条 甲方应负责完成下列工作：
1.在开工前 三 天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各份；水电安装图纸______份；地质勘探资料份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。
第七条 乙方应负责完成下列工作：
1.在开工前 三 天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。
2.全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。
3.完工后，提供有效的竣工资料两份。
第八条 乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。
乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度______天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在______天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。
乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在 天内会同设计
单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。
第九条 甲方 委托监理公司 为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
第十条 工程结算方式及工程款支付办法：
第十一条 甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。
工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。
第十二条 工程交工验收
1.工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2.隐蔽工程在隐蔽前______天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。
3.工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后 天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。
工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
4.工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。
第十三条 违约责任
1.乙方逾期竣工，从逾期______天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之______向甲方偿付违约金。
4.甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期______天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之______向对方偿付违约。
5.一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期______天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。
第十四条 遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第（二）项处理：
（一）报上级有关部门裁定。
（二）工期顺延。
第十五条 其它事项及补充条款
1.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2.乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
5.基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水（包括#桩的补漏处理）等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本 二 份，双方各执 一 份；副本 四 份，双方各执 二 份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。
挂网喷混凝土及锚杆施工合同3篇(锚杆挂网喷浆施工方案)相关文章：