工程合作伙伴合同协议书范文实用7篇

时间:2022-04-05 15:13:23 合同

工程合作伙伴合同协议书该怎么写呢?在写的时候都需要注意哪些呢!下面是范文网会员投稿的关于工程合作伙伴合同协议书的最新文章,供大家参考。

工程合作伙伴合同协议书范文实用7篇

第1篇:工程合作伙伴合同协议书

合伙人:

合伙人:

经甲乙双方友好协商本着公平、合理的合作原则达成如下协议;

一、甲方职则:

1、甲方必须按照神朔铁路公司提供的图纸严格施工,如果出现质量问题(除图纸设计问题、正常误差外)均由甲方负责。

2、若在施工过程中有变更事项由神朔铁路公司出据凭证按凭证变更施工。

3、甲方必须保证该工程在保质期内,该工程的质量,如果出现质量问题由甲方负责。

4、甲方必须按照神朔铁路公司施工期限完工(如遇特殊情况,由乙方和神朔铁路公司协商,并订立补充,除外) 安全问题:

1、如果在施工过程中造成安全事故(除人为原因外)由甲乙双方按所持股比例进行赔偿。

2、甲乙双方所属工人在工作时间以外所造成的伤亡事故(除加班外)均由甲乙双方各自进行协商纠纷,甲乙双方均可相互负责。

二、工方职责:

1、必须保证工程达到相对付款比例时,神朔铁路公司付相对应的比例款项。

2、当工程竣工验收合格后,乙方必须保证在十二个工作日内所有工程款(除质量保证金外)全部付清,如果在延期十五个工作日内,神朔铁路公司未付清所剩工程款由乙方垫付。

3、乙方保证在正式开工十五个工作日内,向神朔铁路公司协商退回,招标保证金。

4、如果在施工过程中与神朔铁路公司出现争议、纠纷等问题,由乙方出面调解。

三、合作投资和比例

1、该项工程招标保证金由甲方负责。

2、该项工程开工第一笔资金由乙方负责(其金额与保证金相同)。

3、如果甲方资质中标,乙方投资该项工程预算总额的16%-20%,乙方所得利润分红不得大于20%,不得小于15%,剩于该工程款项由甲方负责。

4、如果乙方资质中标,乙方所投资该工程预算总额的15%-17%,乙方所得利润分红不得大于20%,不得小于17%,剩于该工程款项由甲方负责。

5、若用乙方资质,不得再另行收费,(甲方有设备)运输设备钱甲乙平均分配。

6、如遇特殊情况(比如预算、续标、增标等)甲乙双方另行协商。

7、若因任何一方因特殊原因、资金有缺口,在条件允许的情况下,甲乙双方任何一方,可以追加投资,相对应改变投资比例和分红比例。

8、工人保险按持股比例分配

9、合同公证费平均分配。

10、在施工过程中,乙方不得干扰甲方正常施工(除有质量,安全事故外)

四、财务管理

1、合作项目独立建账,独立财务核算,合作项目的全部支出与收入均须从该账户运作。

2、财务由甲方管理。

3、如果出现财务账务纠纷问题,甲乙双方任意一方有权聘请第三方会计进行核算。

4、甲乙双方禁止挪用该工程账务的款项。

五、违约与争议

1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设的不得退伙。

2、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应时行赔偿(甲方无故退出外,不赔偿)

3、任何一方在合作过程中,违反本协议约定而使对方遭受损失的守约方的全部损失,由违约方足额赔偿。

4、合伙人之间如发生纠纷,应期协商,本着有利于合伙事业,发展的原则予以解决。

六、本本协议一式两份、甲乙双方各执一份。

七、协议未尽事宜,另行协商。

甲 方:

身份证号:

乙 方:

身份证号:

第2篇:工程合作伙伴合同协议书

  合伙人:

  合伙人:

  一、合伙宗旨:

  在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。

  二、合伙经营项目和范围

  合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。

  三、合伙期限:

  合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资方式及比例:

  建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人平均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资 元,大写 人民币,现出资 元,大写 人民币。

  五、盈余分配及债务承担:

  1、盈余分配:盈余以各方均20%分配(如违约出资,按实际出资比例进盈余分配)。

  2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的'约定的出资为依据,按比例承担。

  六、退伙:

  合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经各方协商同意;

  七、项目日常管理

  1、某某某聘请总工程师,负责工程的技术工作;

  2、每月三十日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,所有的支出均需双方签字后方能下账。

  3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定,双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。

  八、成本费的核算范围

  建筑成本核算的范围包括:工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。

  九、合伙期满:

  合伙期满,各方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。

  十、合伙人行为禁止条款:

  1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。

  2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。

  十一、违约责任:

  1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的,按承接工程总价的15%计算损失。

  2、合伙人一方违反本协议其它约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

  十二、其他:

  1、合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。

  2、合同在履行过程中如需变更和修改合同,必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见,其他修改无效。

  3、本合同未尽事宜,合伙人各方可共同协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  十三、本合同自合伙人签字之日起生效,合同一式两份,各伙人各执一份。

  合伙人:

  合伙人:

  年 月 日

第3篇:工程合作伙伴合同协议书

  甲方:

  住址:

  法定代表人:

  联系电话:

  传真:

  乙方:

  住址:

  法定代表人:

  联系电话:

  传真:

  双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,就工程装修合作施工事项协商一致,订立本合同。

  一、合作工程

  1、工程名称:。

  2、工程承包范围:。

  3、甲方负责工程承包范围:。

  4、乙方负责工程承包范围:。

  5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规,对业主和用户负责,确保工程工期、质量、满意的售后服务,共同维护企业信誉。

  二、合同额

  1、合同总金额:人民币;金额(大写):人民币。以最终结算金额为准

  2、其中:甲方所占合同金额:人民币;乙方所占合同金额:人民币。

  三、甲方权利和义务

  1、甲方应给予乙方相应的配合和协助,促使全面履行施工合同,顺利完成该工程。

  2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续,以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。

  3、甲方保证本工程的工程款专款专用,除扣除相关的`费用外,甲方不得擅自挪作它用,确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后,在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的账户,即工程款到达甲方账户后,乙方向甲方提供正式发票之日起个工作日内转入乙方的账户或提供支票。

  4、工程竣工后,业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后,业主支付给甲方后,甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。

  四、乙方权利和义务

  1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准,交付时具备竣工验收条件。

  2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。

  3、乙方向甲方支付以下费用:

  (1)施工管理费:合同额的(包括代扣代缴的税金);

  (2)该工程大厦物业公司收取的施工配合费;

  (3)其他费用另行商议。

  4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。

  五、合同生效

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  六、其他事项

  1、甲乙双方应及时沟通,以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议,补充协议与协议具有同等效力。

  2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。

  3、本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

  甲方:

  法定代表人签字:

  签约时间:年月日

  乙方:

  法定代表人签字:

  签约时间:年月日

第4篇:工程合作伙伴合同协议书

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商,在互惠互利原则下共同合作经营省市区养殖合作社砂石料厂,特定以下条款供双方只执行遵守:

1、合作地点和期限:作期限:以年月日签字之日起生效。

2、出资方式:甲方以省市区养殖原有的砂石场、铲车、房子等场所的所有东西、经营权作出资,其余的由乙方出资,乙方以新投资的机器设备出资,共同开采经营玉辉养殖料砂场。

3、甲方对其与村委会的承包协议负责,并确保砂场经营不受外部干扰,如由于上述原因造成砂场无法正常生产经营的一切后果由甲方承担。

4、乙方出资的生产设备协议到期后归乙方自行处理,甲方不得干涉。

5、利润分配:甲方按总营业额的40%分红,乙方按总营业余额的60%分红,如有欠账的收回欠款后马上结清,账目分红十天结一次,如有黄金也按以上比例分配,税收双方按收入比例承担。

6、职责分配:甲方负责养殖料砂场的承包费用、开采证和营业执照的相关费用,国家的正常税收由甲乙双方按分红比列分配。

7、甲方负责联系借用村里现有的变压器,费用由砂场承担,如果以后需扩大生产,再增加安装变压器,甲、乙双方按利润分配的比例出资,合同期满后归甲方所有。

8、财务管理,甲方负责收票,乙方负责出纳、开票、收款,账目当天结清,石料出售价格按市场价格定价。

9、工作分管:甲方负责销售,乙方也可以帮甲方搞销售,要求每月销售砂石料不得低于m3,以现金销售为主,若有欠账,必须经过甲、乙双方同意后方可销售,欠账不得超过一个月,彼此双方有权在分红款中扣回,谁欠账谁负责,未追回的欠款如果是甲方欠销由甲方负责,如果是乙方欠销由乙方负责,乙方有权在甲方的分红款中扣回属于乙方的款项。

10、乙方负责生产,月产量不得低于m3,根据市场行情,乙方还可追加投资提高生产能力,尽量满足市场的需求。

11、如果销售发生滞销,产生长期堆货或为远期销量目标需要存货时,甲乙双方应垫付电费、柴油、修理、生产工资等费用。

12、违约赔偿:在乙方全部设备进场生产后,因甲方未处理好相关政策和人员造成停工、停产超过3天,甲方赔偿乙方每天计人民币壹仟元的损失,如果以上因素造成停产一个月以上的,甲方赔偿给乙方设备拆装费元(大写:肆拾万元)设备由乙方自行处理(由于自然原因和人力不可抗拒因素除外)。

13、由于乙方违约造成停工、停产超过3天,每天同样给甲方赔偿损失人民币壹千元,停产一个月以上的,甲方有权没收乙方全部设备(机器故障或库存因素等不可抗拒的因素除外)。

14、本协议未尽事宜双方协商解决,如有纠纷,协商未果,上诉法院。

15、本协议一式三份,双方签字后生效,签字人各执一份。

甲方:

乙方:

年月日

第5篇:工程合作伙伴合同协议书

  建设方:

  总包方:

  分包方:

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程桩工程的总包服务费由建设方支付。

  二、承包范围:工程。

  三、工程造价及工程款支付:人民币元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。

  四、建设方责任

  1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  五、总包方的工作

  1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2. 负责现场临时水电的统一管理。

  3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  六、分包方的工作

  1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  七、工程质量

  1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  八、违约责任

  1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

  九、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年月日

  总包方(签章): 法人代表(或授权委托人)签署: 年月日

  分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年月日

第6篇:工程合作伙伴合同协议书

  姓名________,性别________,年龄_______,

  住址_______________________________。

  (其他合伙人按上列项目顺序填写)

  第一条合伙宗旨:_______________________

  第二条合伙名称、主要经营地:_________________

  第三条合伙经营项目和范围:__________________

  第四条合伙期限,自__年__月__日起,至__年__月__日止,共__年。

  第五条出资金额、方式、期限。

  (一)合伙人___(姓名)以___方式出资,计人民币_____元。(其他合伙人同上顺序列出)

  (二)各合伙人的出资,于___年__月__日以前交齐。

  (三)本合伙出资共计人民币___元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第六条盈余分配与债务承担。合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。

  (一)盈余分配:以______________为依据,按比例分配。

  (二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以_____________为依据,按比例承担。

  (特别提示:盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的,由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在某日内向对方清偿自己应负担的部分。)

  第七条入伙、退伙、出资的转让。

  (一)入伙。

  1、合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;

  2、承认并签署本合伙协议;

  3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

  (二)退伙。

  1、自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:

  (1)合伙协议约定的退伙事由出现;

  (2)经全体合伙人同意退伙;

  (3)发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。

  合伙协议未约定合伙企业的经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前某日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。

  2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:

  (1)死亡或者被依法宣告死亡;

  (2)依法宣告为无民事行为能力人;

  (3)个人丧失偿债能力;

  (4)被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

  3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:

  (1)未履行出资义务;

  (2)因故意或重大过失给合伙企业造成损失;

  (3)执行合伙企业事务时有不正当行为;

  (4)合伙协议约定的其他事由。

  对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起某日内,向人民法院起诉。

  合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。

  (三)出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。

  第八条合伙负责人及合伙事务执行。

  (一)全体合伙人共同执行合伙企业事务。(适用于规模小的合伙企业。)

  (二)合伙协议约定或全体合伙人决定,委托_______为合伙负责人,其权限为:

  1、对外开展业务,订立合同;

  2、对合伙事业进行日常管理;

  3、出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;

  4、支付合伙债务;

  5、_____________________。

  第九条合伙人的权利和义务。

  (一)合伙人的权利:

  1、合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权;

  2、合伙人享有合伙利益的分配权;

  3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;

  4、合伙人有退伙的权利。

  (二)合伙人的义务:

  1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;

  2、分担合伙的经营损失的债务;

  3、为合伙债务承担连带责任。

  第十条禁止行为。

  (一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。

  (二)禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;

  (三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。

  (四)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

  第十一条合伙营业的继续。

  (一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。

  (二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。

  第十二条合伙的终止和清算。

  (一)合伙因下列情形解散:

  1、合伙期限届满;

  2、全体合伙人同意终止合伙关系;

  3、已不具备法定合伙人数;

  4、合伙事务完成或不能完成;

  5、被依法撤销;

  6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

  (二)合伙的清算:

  1、合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。

  2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后某日内指定______合伙人或委托第三人,担任清算人。某日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

 

 

第7篇:工程合作伙伴合同协议书

  1、甲方;身份证号;手机;乙方;法定代表人;住址;风险提示;合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。

  2、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对有限公司电缆产业园厂房工程项目施工具有约束力。本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动第二条:工程项目的安排及费用。

工程合作伙伴合同协议书范文实用7篇相关文章:


相关热词搜索: