下面是范文网小编整理的电力工程合同5篇，供大家参阅。
电力工程合同1
甲方(全称)：_____________
乙方(全称)：______________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年________月________日签订合同编号为 ________的《________合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的'原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
1、协议内容补充部分为：
乙方责任：
(1)乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。
甲方责任：
(1)原合同中的一期合同总价(人民币________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元，______年______月______日付________万元， ______年______月______日付40万元，______年______月______日付________万元。
(2)本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________________
乙方：________________
年 月 日
电力工程合同2
发包人(全称)：____________（以下简称甲方）
承包人(全称)：____________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
电信管线及10KV开闭站建设工程。
工程立项批准文号：
资金来源：自筹。
二、工程承包范围
承包方式：工程总承包
承包范围：
1、电力、电信管线土建施工
2、电力、电信管线安装施工
3、10KV开闭站电气、土建施工设计
4、10KV开闭站土建施工
5、10KV开闭站电气安装施工
6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作
7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作
三、合同工期
开工日期：xxxx年8月15日
竣工日期：xxxx年11月15日
合同工期总日历天数90天。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
金额(大写)：____________(人民币)____________元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.标准、规范及有关技术文件
5.图纸
6.工程量清单
7.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的.定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：鄂尔多斯市本合同双方约定：签字、盖章、后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电力工程合同3
甲方：_________________
乙方：_________________福建宏盛电力建设有限公司永泰项目经理部
工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本
工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：_________________
第一条：_________________工程概况
1.工程名称：_________________
2.工程地点：_________________永泰县
3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
第二条：_________________双方职责
1.甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规
程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，
施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________)，负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响，造成的'经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。
第三条：_________________工程质量及验收办法
1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格，乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题，整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题，则返工费用由甲方负责，
第四条：_________________工程工期
2.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
3.因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应损失。
第五条：_________________付款方式
工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
第六条：_________________
在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。
第七条：_________________解决争议的方式
甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
第八条：_________________其它
1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
_____年_____月_____日
电力工程合同4
发包人：
设计人：
签订日期：
经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人承担唐山市X区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津设计院电气图纸的对接和补充设计工作。
第一条本合同签订依据
1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。
1.3、唐山市X区域改造项目的批准文件。
第二条设计依据
2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料
2.2、设计人采用的主要技术标准：
①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。
②、现行的《供配电系统设计规范》。
③、现行的《电力工程电缆设计规范》。
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1、合同书;2、其它有关文件。
第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围
4.1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。
4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。
4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。
4.4、对天津设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。
4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统设计院已经做出设计，因此，已有设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。
4.6、因该项目总体施工图审查的需要，设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。
第五条设计成果要求
5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。
5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津设计院)的设计成果无缝对接，并对天津设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。
5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。
第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
6.1、发包人于本合同签订之日起10日内提供以下6.2款所述的资料。
6.2、发包人提供天津设计院设计的该项目的全套施工图电子版(含全部专业)和电气专业的施工图纸质文件各一套。
6.3、供电方案由发包人按照供电局的要求进行审批，完成后提供给设计人作为本次设计的依据。供电方案的申办事宜设计人应无偿提供技术性配合。
第七条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
7.1、交付时间：发包方将供电部门批准的供电方案提交设计人后20日内。
7.2、交付地点：项目所在地
7.3、交付的设计文件和份数：设计人向发包人交付经供电审核部门审核通过的纸质版施工蓝图8套。
第八条双方责任和义务
8.1、发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，并承担责任。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
8.2、在合同履行期间，因发包人原因解除本合同，设计人未开始设计工作的`，发包人不支付违约金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付(因设计人原因发包人解除本合同的除外)。
8.3、发包人应按本合同约定的金额和日期向设计人支付费用，设计人应按约定的时间、数量和质量提供设计成果。
8.4、设计文件中选用的国家标准图、行业标准图及地方标准图由发包人自行负责。
8.5、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、规程、规定和标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。
8.6、设计人无偿对本设计提供技术支持以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人应对设计文件的遗漏和错误在设计合理使用年限内负终身责任。
8.7、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除无偿负责采取补救措施外，应按造价比例免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
8.8、设计人负责对接供电部门对设计文件的审核工作，并按审核意见修改或补充，直至设计文件全部审核通过。
8.9、设计人负责设计交底工作。工程开工后及时到施工现场解决有关技术问题并参加竣工验收。
8.10、设计人负责本合同涉及的设计变更以及技术洽商的确认工作。与此相关的工作发生的费用已包含在本合同价款内。
第九条设计费
9.1、设计费包干总额：人民币壹佰X拾万元整(X万元)。
9.2、设计费支付时间节点：
①、合同签订后15个工作日内，发包人向设计人支付设计费的10%作为该项目首付款，设计人开具有效发票。
②、设计文件经供电审核部门通过，发包人收到设计文件时，发包人支付至设计费总额的90%，设计人开具有效发票。
③、本设计所含内容竣工验收后七日内或上次付费15个月后七日内(以先到日期为准)付清全部设计费，设计人开具有效发票。
④、账户名：电力工程设计院
⑤、开户银行：中国银行支行
⑥、帐号：123456789
第十条争议解决
合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1、设计人为本合同项目的服务至施工安装调试并验收合格结束为止。
11.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.3、本合同双方签字盖章即生效，一式5份，发包人3份，设计人2份。
11.4、相关本合同内容的双方来往的传真、电报、电子文档、会议纪要等，均视为本合同的组成或补充，与本合同具有同等法律效力。
11.5、未尽事宜，经双方协商一致，再行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称(盖章)：
设计人名称(盖章)：
法定代表人：(签字)
法定代表(或授人：(签字)
日期：______年______月______日
日期：______年______月______日
电力工程合同5
甲方：______________
乙方：______________
一、工程名称：_____________项目
二、工程地点：__________________
三、工程内容：_________________
四、工程造价：_________________
五、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的.依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________
委托代表：_________________委托代表：_________________
签订时间：_________________年______月______日签订时间：_________________年______月______日
电力工程合同5篇相关文章：