防水合作合同 篇1
甲方：
联系电话：
乙方：
联系电话：
甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
4、工程总施工量平方米，计人民币元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日
防水合作合同 篇2
甲方：
乙方：
为解决楚天馨苑D栋出现的部分外墙及窗户四周渗漏问题，乙方愿承担此补漏防渗施工任务。遵照《中华人民共和国合同法》及有关建筑施工法律、法规，经双方平等协商，达成如下协议条款，共同恪守。
一、外墙补漏防渗施工使用材料要求：墙面同意使用溶剂型防水渗透剂，保证外墙补漏处表面色泽及造型不变，材料费由乙方承担。窗户四周框与墙连结处使用防水专用胶由甲方免费提供。
二、工艺要求：
1、严格按照《溶剂型防水渗透剂》的使用方法组织施工，确保达到堵漏防水效果。
2、大面积防水施工工艺：
①先用水泥兑防水胶对外墙所有孔洞、裂缝灌缝;
②灌缝检查后对所检查范围外墙涂刷(喷)满溶剂型防水渗透剂。
3、渗水点：
①对渗透点可能出现的问题予以分析;
②每个渗透点上、下左右各予以刷(灌)缝;
③对灌缝范围满刷(喷)渗透剂;
4、窗周围先灌缝后再用专用胶满嵌。
三、结算价格：
1、大面积结标算价(不含税)大面渗漏按元/㎡(大面积渗漏包含所有单项内容);
2、单项结算价(不含税)
①渗漏点按元/处;
②窗打胶及窗周围防渗元/m;
③阳台线打胶及防渗元/m;
3、所有需做防水墙面先由工程部签署大面做的面积及单项内容，合格后予以结算。
四、质量要求：
1、外墙防渗用《溶剂型防水渗透剂》进场时及时送工程部验证认可后才可用。
2、本次对外墙(窗)进行补漏防渗施工部位，保证30年不再出现渗水问题。
3、在防渗施工过程中，对楚天馨苑工地所有成品及半成品不得损毁。
五、工期要求：自20xx年9月9日起至10月8日。
六、结算及付款方式
①乙方进场完成1000㎡或200处，付款元。
②防渗施工完毕后，得下两次大雨验收合格后，外墙补漏工程款付至90%。
③施工工期满一年后无渗漏现象付清余款。
七、安全要求
①在施工前和施工过程中，乙方应对操作人员进行专项安全教育，切实落实高空作业安全措施。
②乙方应给每个外墙施工操作人员购买人身意外、伤害保险。
③乙方如未落实本合同条款要求，对发生的安全事故承担全部事故责任。
八、保修期限
本工程负责保修五年，保修期内甲方如发现有渗漏现象，乙方应在24小时之内到达现场进行处理，在无人为破坏的情况下负有免费维修责任。
九、本合同未尽事宜，双方协商途径解决。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
年月日
年月日
防水合作合同 篇3
甲方：
乙方：
经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、承包内容：
四、承包方式：
五、承包价格：
六、付款方式：
七、甲、乙双方责任与义务
(1)甲方：
1、按照合同约定时支付工程款。
2、现场监督：检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。
3、现场协调各工种之间的工作配合，解决施工过程中出现的矛盾。
4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。
(2)乙方：
1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务，严格执行防水工程相关规范及标准。
2、提供防水材料的合格证和相关资料。
3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。
4、严格管理好自己的施工人员，不拖欠员工工资，乙方人员及设备、材料自行管理。
八、违约责任
如违约，造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。 本施工合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，相关工程款项结清时终止。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日 年月日
防水合作合同 篇4
甲方：
乙方：
一、 工程概况
1、工程地点：毛庄镇一中校园内
2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水
3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、全部包工包料，单价为 40 元/平方。
3、面积：按甲方确认的实做面积结算。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB-20xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
八、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
防水合作合同 篇5
甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。兹有甲方将防水工程委托承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进行，经双方研究决定，特签订本合同。
一、合作内容
1、防水工程以包工包料形式由乙方负责施工。
2、工程每平方价格为元。
二、工程采用材料及质量要求采用牌沥青防水卷材，要求厚度为厘米，控制不低于，搭接部分按规范不能小于公分。
三、付款方式防水工程完工经验收合格后上报工程量隔月付款%，经雨季过后无质量问题付%，余下%作为质量保证金，年后无质量问题付清尾款。
四、安全施工在工程施工中，甲乙双方都应本着负责态度密切配合，搞好现场施工，安全生产，甲方应保证乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按时按质完成工程施工。
五、工程面积按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
六、保质期本防水工程的保修期为年；乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由甲方组织验收。
七、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及甲方所要求的.施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款%的违约金。
八、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。
如果协商不成，双方可向方所在地人民法院诉讼。
九、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本合同一式份，自双方签字日起生效，双方各执份，均具同等法律效力。甲方（签章）：代表人（签字）：年月日乙方（签章）：代表人（签字）：年月日
防水合作合同（通用5篇）相关文章：