购销合同9用5篇

时间：2024-09-24 10:12:00 合同

　　下面是范文网小编收集的购销合同9用5篇，以供借鉴。

购销合同9用5篇

购销合同9用1

　　签订日期：合同编号：

　　甲方：乙方：

　　甲方委托乙方加工生产，经双方充分协商，并根据《中华人民共和国合同法》的规定，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工产品的品名、规格、数量、金额（不含税）：

　　品名款号款号规格数量单价金额备注

　　第二条加工产品的'质量技术标准及要求：乙方应依照甲方所提供（或认可）的产品样板要求，经双方代表认可盖章封签核实，作为质量验收的收货标准及做工工艺技术的依据。

　　第三条加工产品的质量验收办法：经双方认可盖章封签的样板作为质量验收标准。甲方收货后发现产品不符合检定的,甲方可以退回产品,乙方应负责翻执、修改。

　　第四条交（提）货方式，地点及费用负担：上述产品运往深圳市指定地点，一切运输费用、保险费用、商品安全投保由乙方负责。

　　第五条结算期限及方式：月结天,付款方式。

　　第六条产品交货期年月日。

　　第七条纠纷的处理：本合同发生纠纷时，应本着友好的态度解决，在双方协商不成时，任何一方可以向甲方所在地的人民法院诉讼。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字、加盖公章或合同专用章后即具有法津效力。

　　甲方：乙方:

　　地址：地址：

　　法定代人：法定代表人:

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

购销合同9用2

　　甲方： (以上简称甲方) 乙方： (以上简称乙方)

　　经双方友好洽商，乙方向甲方项目供应模板、木枋。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项达成一致，订立本合同。

　　1、单价

　　1.1“单价”是指送货到甲方指定施工项目内的价格，此单价包括：材料费、包装费、税金、运输费、运输保险费、装车费(装卸费)、利润、验收及其他一切可能发生的费用。在供货过程不受市场原材料涨跌及其它因素而影响，合同签订后，任何情况下定价模式不予调整。

　　2、供货数量

　　2.1数量：按合同量供货，超过本合同约定数量需签订补充协议，否则甲方有权不予结算。

　　3、产品质量

　　3.1乙方所供必须满足现行国家标准，并提供生产厂家相关质保资料。 3.2乙方所供要求板面平直、无变形、无翘曲，尺寸均匀统一，尺寸偏差不超过±0.1mm。

　　3.3乙方所供 (杨木)周转次数≥ 次/张，夯实压力≥ kg; (松木)周转次数≥ 次/张，夯实压力≥ kg; (杨木)周转次数≥ 次/张，夯实压力≥ kg;现场取样验收密实度无裂缝。

　　3.4乙方所供木枋材质为，平直、边皮总数量≤5%、边皮宽度(高度)≤1/4、边皮长度≤20CM、无弯曲、无翘曲等，每件每根尺寸均匀统一。

　　3.5甲方所需的材料乙方必须按合同要求规格送货, 并使之与样品一致，如达不到要求的甲方有权要求乙方无条件退货。

　　3.6上述规格按封存样品验收入库，杨木红验收标准为100张总厚度不能低于，单张实际厚度≥ 。松木红验收标准为100张总厚度不能低于，单张实际厚度≥ 。杨木黑验收标准为100张总厚度不能低于，单张实际厚度≥ 。

　　4、交付与验收

　　4.1合同签订生效后，按甲方要求分批供货。乙方接甲方通知天内货到甲方指定的项目部现场(送货通知单见附件一)，且乙方应在货到前天书面通知甲方具体到货时间，以便甲方联系其他验收单位共同对产品进行验收和安排卸货。

　　4.2交货地点：乙方负责将本合同约定的产品及备品备件运卸至甲方指定的地点：，并整齐安全地放置好。否则，所发生货款由乙方承担，甲方有权不予结算。

　　4.3交货时，乙方应随货提供符合产品要求的原材料质量证明资料(包括但不限于产品的合格证、检测报告)，如为复印件，需加盖乙方公章。

　　4.4验收：甲方指定项目材料验收人员对产品进行查验，如符合双方约定，由验收人员予以签收，否则，甲方有权拒绝签收，乙方须立即将该产品全部运离施工现场，并在交货期限内重新更换符合合同约定的产品，否则应自行承担产品的丢失、损毁风险，并向甲方支付场地占用费，因此发生的一切费用均有乙方承担。

　　乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证：

　　⑴销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险。

　　⑵销售的产品不存在任何权利上的瑕疵。

　　⑶产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的。

　　⑷若经甲乙双方共同协商对数量进行调整后，乙方不得因此降低产品及服务质量，抬高产品单价。否则，乙方应承担由于以上原因引起的给甲方造成的全部直接、间接的损失，并承担违约责任。

　　5、结算与付款(根据与供应商洽商结果而定)

　　5.1结算方式：双方在月结算单上签字盖章确认，乙方开具等额有效机打材料发票。如乙方所供货物当月未进行结算，可视为乙方自愿放弃结算，甲方有权不再另作结算。

　　5.2验收和结算依据：甲方指定为现场收货人，中途变更现场收货人以变更通知为准，如乙方所送货物未由指定收货人员签字确认的物资确认单，甲方有权不予结算。

　　5.3付款：

　　6、违约责任

　　6.1.乙方供货必须在按时送货至甲方工地，延误天以上的，甲方有权对乙方进行处罚，延误天以上的，甲方有权安排第三方供货和终止本合同，乙方承担甲方所有直接或间接损失。

　　6.2周转次数不能符合3.3项时，甲方可按每次周转单价=单价/周转次数相应扣除并承担因此给甲方造成的直接或间接经济损失;

　　6.3.如甲方未按时支付货款，超过个月以上乙方有权要求甲方按照银行同期存款利息支付违约金。

　　6.4双方一致同意：每月结算时，应就本月发生的违约责任予以书面告知或确认，并予以扣回或补偿，逾期不补。

　　6.5供货过程中，如由于乙方产品质量或服务质量的原因，甲方随时可调整供货数量或终止本合同，甲方不承担任何违约责任，且已供货款甲方可按本合同约定支付方式的最长时间进行支付。甲方不承担任何违约责任和由此产生的`利息和额外费用。

　　7、安全责任

　　乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作，且进入现场必须带好安全帽。乙方人员应服从项目现场的安全管理要求，并接受现场管理人员的统一指挥。运输到现场直至车辆离开工地，厂家人员及车辆的安全，均应有乙方负责承担。

　　8、环境、环保要求

　　8.1乙方对运货物的车辆严格要求，消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用，货运车辆出工地大门，必须经过清洗，确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆，造成市内管理部门罚款，其费用由乙方自行承担。

　　8.2乙方所送物资必须符合国家环保相关标准，否则，将在验收时全部予以退回。

　　9、通讯

　　9.1本协议双方在本协议下的通知或其它通信均以专人送达、EMS专递或电子邮件的方式发送至相应收件人在本协议中列明的地址。若以专人送达的，则视为在实际交付时由收件人收到;若以EMS专递方式发送的，则在发出后第三个工作日即视为送达收件人;若以电子邮件方式发送的，则以电子邮件进入收件人提供的电子邮件服务器等电子数据交换系统即视为送达收件人。致甲方：致乙方：收件人：收件人：手机：手机：电话：电话：地址：地址：邮编：邮编： E-mail： E-mail：

　　9.2一方变更通知、通讯地址或其它联系方式，自变更之日起十个工作日内，将变更后的地址、联系方式通知其他方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

　　10、其他：

　　10.1本合同如发生争议，甲乙双方应当友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

　　10.2甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须无条件接受，乙方不承担违约责任。

　　10.3合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的复印件给甲方，并加盖公章。

　　10.4本合同签订后，如甲乙双方需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，该合同同样具有法律效力。

　　10.5本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。自双方盖章、签后生效，货款两清后合同自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　联系电话：

　　传真：

　　签约地点：

　　签约日期：

购销合同9用3

　　甲方(出售方)：

　　乙方(购买方)：

　　经甲、乙双方协商就甲方向乙方出售润滑油事宜达成如下协议：

　　一、供货数量：

　　46#液压油(每桶xx年底付清剩余货款。

　　五、违约责任：

　　1、甲方必须保证及时供货，并保证质量，由此产生的违约责任由甲方承担。

　　2、乙方必须按合同约定及时向甲方返还货款，如在约定期限内未及时结清货款，乙方须还剩余金额并按剩余金额的5%给予甲方赔偿。

　　六、其他：

　　此合同一式二份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同9用4

　　原告：XXXX技术有限公司，住所地XX市XX区XX村南大街X号。

　　法定代表人：张XX，总经理。

　　电话：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX区X路X号。

　　法定代表人：李XX，总经理。

　　电话：010-XXXX 案由：买卖合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至20xx年7月15日)，合计202866元;

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：

　　20xx年2月10日至3月12日，原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》，合同均约定原告为被告供应CISCO交换机，货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间，逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的滞纳金。合同签订后，原告依约于当日将货物发出，并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务，仅支付货款1万元。经原告多次催促，被告均以帐户无足够现金为由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承诺书》一份，其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。

　　为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的`诉讼请求。

　　此致XX市XX区人民法院

　　具状人：XXX技术有限公司

　　20xx年7月4日