实用的施工合同4篇(个人的施工合同)

时间：2023-09-02 22:59:00 合同

　　下面是范文网小编收集的实用的施工合同4篇(个人的施工合同)，以供参考。

实用的施工合同4篇(个人的施工合同)

实用的施工合同1

　　xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

　　工程量增加补充协议

　　建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）

　　施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）

　　xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

　　以上增加工程量概算金额：元

　　2. 工期要求：按原来合同工期不更改

　　3. 承包方式、双方权力责任同原合同

　　4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

　　5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

　　6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

　　7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

　　建设单位：（公章）施工单位：（公章）

　　负责人：负责人：

　　订立日期：20xx年12月6日

　　工程量增加补充协议

　　建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

　　以上增加工程量概算金额：元二)工期要求：

　　按原来合同工期不更改

　　三)承包方式、双方权力责任同原合同

　　四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

　　六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

　　七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

　　建设单位：（公章）施工单位：（公章）

　　负责人：负责人：

　　订立日期：

　　20xx年12月6日

实用的施工合同2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　工程名称: 电气照明安装及通信工程

　　工程地点:

　　一、总则：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。

　　二、承包方式及范围:

　　1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。

　　2、乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包料（按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌）、包运输。甲方不提供任何工具，一切工具均为乙方自带。

　　三、工程造价及结算方式：

　　1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下：

　　本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图纸所列工程量计算。本工程电气照明安装工程分两部分，室内照明工程及站区照明工程。本工程工程量为包死造价，金额为：（大写：元整）。

　　2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良奖金)，若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。

　　3、工程结算为包死结算，如发生以下几类情况必须由所管施工员签证，项目经理认可且注明原因，工程量方可结算：①已完成部位的变更返工；②施工管理人员原因造成返工；③承包范围外的工作。

　　四、付款方式：

　　1、在本合同签订后，乙方电工材料及人员进场后三天内, 甲方需向乙方支付工程预付款。

　　款。

　　3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内及户外照明工程完成后，经甲方及其他主管部门（监理、业主、质监站等）验收合格后一星期

　　2、室内照明线路工程完成后，经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程进度

　　内，甲方需向乙方支付工程进度款。

　　4、乙方必须在工程完工一周内将结算资料移交至甲方项目部，并在完工之日起一个月之内完成对数及签字审批手续，如乙方未能及时提交结算资料甲方将有权按合同价或低于合同或按图纸计算工程量乘以合同单价结算。

　　5、结算资料包括：结算书、签工量表、工程量计算表、合同，其中结算书需一式二份其余的一式一份。

　　五、甲方责任：

　　1、甲方需向乙方提供施工图纸及相关变更通知一套。

　　2、乙方材料进场后由甲方提供场地进行堆放。

　　3、施工前，甲方需向乙方进行工程技术、质量和安全交底。

　　4、甲方在收到乙方质量验收通知后及时派人进行组织质量验收工作。

　　5、在乙方承包的工程完成后，甲方得到乙方要求结算书后必须在一个月内完成相关结算工作。

　　6、甲方向乙方已作进场登记的工人提供进场至承包工程结算结束期间的住宿及生活所需木柴。

　　7、甲方向乙方已作进场住宿登记的工人提供生活用电及用水，其免费额度为（4～10月电费10度/人月、水4吨/人月；其余时期电费3度/人月、水3吨/人月）。超出部分为有偿使用。

　　六、乙方责任：

　　（一）质量及技术措施：

　　1、乙方必须严格按设计图纸、工程技术交底要求、现行施工规范要求及水电照明安装工程方案进行施工。

　　2、乙方所使用的电工材料必须满足国家材料检测站标准规定。乙方必须提供一切进场电工材料材质书及材料合格证给甲方。乙方所使用的电工材料品牌及型号必须符合图纸及乙方报价书的规定。

　　3、班组在施工时必须按图及施工员要求施工，严格执行甲方的施工作业指导书及施工技术交底要求，分项施工工序完成后，必须进行质量自检，发现有误及时返工，确定无误后交甲方质检员进行核查质量评定，并由甲方质检员签名确认。

　　4、班组的分项施工成果必须满足安全及质量验收要求，返工整改由班组负责，不再计工。

　　5、班组施工时必须注意本班组及其它班组的成品保护，对成品造成污染或损坏引起返工损失由乙方负责。

　　6、施工用材料在现场内应分类堆放，施工时材料应摆放堆放，不准乱堆放。

　　7、乙方必须配合现场管理人员及时做好技术资料，资料真实，字迹工整。

　　8、乙方在施工过程中打凿孔洞穿线等工作，事后必须进行修补工作，否则甲方可以叫其他班组进行修补，所发生的费用在甲方合同价里扣除。

　　9、乙方必须配合甲方做好对业主或总包单位的结算资料，对有增加的项目要及

　　时跟甲方供经营部人员联系。

　　（二）安全及文明施工：

　　1、乙方工人必须遵守各项安全操作规程及其它有关规定,若因乙方工人违章操作而造成的不良后果,一切责任由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　2、乙方工作人员在施工过程中有权拒绝在不安全及存在安全隐患的场所进行施工，并及时向甲方管理人员反映。

　　3、乙方必须经常对生产工人进行安全教育,不得指使或强迫工人冒险作业,不得将自用的材料堆放在排栅上及四口临边上,不得随便拆除现场安全防护措施。若发现安全隐患必须立即报告现场施工管理人员,采取有效的补救措施后方可继续施工,否则所发生的一切后果由乙方自行负责。

　　4、乙方在每天收工前，必须保证“工完场清”。乙方对生活场所也必须保持清洁。如乙方不按时清场，甲方有权另派杂工进行清场，所发生的费用在乙方的工程款中扣除并按有关制度罚款。

　　5、乙方进场须严格遵守甲方各项管理制度。如有违反，则按制度规定罚款。

　　6、凡非因公受伤及死亡的，甲方不负任何责任，因公受伤及死亡的由乙方负责全部医疗或经济赔偿责任，甲方配合乙方处理相关事宜。

　　（三）进度

　　1、从签定本合同日起乙方必须在两日内组织工人进场,本工程的水电照明工程必须要在年月日前全部完成。如乙方未按时完成，则按每延迟一天罚款壹千元处理（不可抗力因素除外）。

　　2、乙方施工速度必须满足工程施工进度的要求。

　　3、乙方应积极配合甲方必要的赶工，满足甲方要求达到人以下人数同时开工的要求。

　　七、其他规定:

　　1、水电安装施工人员必须是符合劳动部门颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经考核合格，领取了《特种作业人员操作证》的专业水电工。乙方工人必须及时做好进退场登记工作，并经现场项目经理签名确认，进场3天内向现场管理人员提交工人名单、计生证、照片4张底片1张及身份证复印件，未在工地作相关进场登记手续的工人发生任何事故甲方不负任何责任。

　　2、乙方进场工人必须按甲方要求穿戴统一工作服及安全帽，安全帽与工作卡编号必须统一，工作服全部由甲方统一购置，其费用由乙承担。

　　3、乙方及其工人必须严格遵守法律、法规、建筑行业相关规定、税务规定，为其进场工人购买规定内的相关保险并完成相应税务，必须要按照当地有关规定办理有关证件,甲方可以协助乙方办理,费用由乙方承担。

　　4、必须按要求参加业主或甲方组织的“安规”考试，做到持证上岗。

　　5、乙方工人必须严格遵守当地有关法律及法规，进场必须要按照当地有关规定办理有关证件(如暂住证、计生证、劳务证、上岗证),甲方可以协助乙方办理,费用由乙方负担。

　　6、如利用工地材料或工具，在工程完工后退还工地仓库，否则按该材料或工具购买价双倍赔偿。

　　7、乙方进场材料由乙方自行负责保管。

　　8、乙方必须严格遵守本工地有关规定,若因乙方的安全、质量、进度问题不能满足本协议及有关规定的要求,甲方有权辞退乙方,剩余工程款按有关协议结算。

　　9、严在工地进行禁黄、赌、毒、打架、斗殴等一切违法行为，如有发生，一切后果由乙方自行承担。

　　10、乙方月进度款申请必须按要求执行，在规定时间内打进度款申请，甲方在收到乙方工程款收据后再拨申请款，否则视为无效。

　　11、所有时工必须自发生两天内签定，并有项目负责人签名确认，乙方必须每天将签定的签工表第一联及第三联交工地资料员，逾期将不予受理。

　　12、严禁带孕妇及小孩在工地现场住宿。如有发生，则由此所产生的一切事情全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　八、补充条款：

　　九、未详尽事宜,甲、乙双方本着友好的原则共同协商解决。

　　十、本协议连同《班组进场宣誓书》（附表二）同时生效，缺一者为无效合同。

　　十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签名之日起生效,到承包工程款付款结清之日自动失效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号:

　　开户行名称：

　　年月日年月日

实用的施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同经过双方协商，确定将甲方的海盐·盛世钱塘小区二期幢项目的外墙涂料施工工程以包工形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。

　　一、施工价格及工期：

　　1、甲方以外墙元/㎡的价格承包给乙方施工（包工）

　　2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方须在年月日进场，年月日前完工；超三天以外，每推迟一天罚款伍佰元整。

　　二、工程结算及付款方式

　　1、工程结算按实际完成平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开收据形式向甲方结算。

　　2、乙方在完成工程的批腻子，中层料涂饰后，付工程款的40%；竣工验收后，付工程款的30%；余款在工程审计后按审计面积一个月内结算付清。

　　三、质量要求及管理规定：

　　1、所有墙面、线条。窗框满刮一遍、一遍腻子粉（必须做到达到验收标准）、墙面沙皮纸打磨平整（如发现少工序行为将不予结账）。所有墙面要做到平整、线条各自分明、阴阳角保持垂直、无色差、所有的窗线条、楼底脚线、墙面分色线必须用纸胶带黏贴，起到美观效果，达到符合国家验收标准。如达不到要求返工，乙方承担所有材料费及人工费（材料底涂每公斤16元、中层拉毛每公斤18元、面层弹性涂料每公斤26元）在工程款中扣除。

　　2、乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到国家质量验收标准。如在施工过程中，乙方不按照甲方指定的要求施工，甲方有权要求乙方直接退出该工程，工钱按照工程量底漆、中层料、面涂等实际面积的50%一次结清。

　　3、在工作时间早上六点半到晚上八点，乙方保持手机畅通，如故意关机或拒接甲方电话，每次扣三百元整。

　　4、保持每天每一幢楼不低于五人施工，每天少一人扣除三百元整。要保质保量按时完工。施工人员不许乘坐吊篮上下，如每发现一次扣除伍佰元整。

　　5、损坏公共财产及个人财产，按市场双倍赔偿。

　　6、甲方只提供墙面所需外墙腻子粉、底漆、中层料、弹性面涂；乙方自备沙皮、刮刀、纸胶带、胶水、滚筒。

　　7、乙方使用多少桶涂料，必须及时归还多少个涂料桶，如有丢失，每个桶按五十元收取。

　　四、安全施工

　　为了对班组进场工人安全意识的提高，为了海盐·盛世钱塘小区二期工程顺利进行，特定一下条款：

　　1、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度。

　　2、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；严禁酒后操作；现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业。

　　3、不准在现场打闹、不准带小孩进入施工现场；严禁在高空向下抛投任何物品，高空作业必须栓好安全带；严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下、严禁在提升机井口操作和行走。

　　4、严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。

　　5、严禁在未设安全防护设施的同一段面上、下交叉作业。

　　6、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。

　　7、乙方在施工过程中，按时组织班组人员学习安全纪律，安全法规。

　　8、乙方在开工之前，必须对脚手架等安全措施进行全面检查，排除安全隐患后，才能开工；在施工过程中，随时注意安全，如果发现安全隐患及时通知项目部，在项目管理人员的安排和指挥下要及时进行整改，如发现安全隐患不及时通知项目部，继续蛮干，所发生的一切大小事故，都由乙方自己负责经济和法律责任，甲方不负责任何责任。

　　五、工程验收：

　　1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。

　　六、违约责任：

　　1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；

　　2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。

　　七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生效。

　　九、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。

　　甲方

　　乙方

　　签订日期：年月日

实用的施工合同4

　　发包人：

　　承包人：

　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位5.依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行5.

　　一、工程项目

　　1.5.1 工程名称：xxx**道路工程

　　1.5.2 工程地点：位于XX市XX区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.5.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）

　　1.5.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5.

　　1.5.5 合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

　　1.5.8 质量标准：合格5.

　　1.5.9 工期：

　　工程总日历工期天5.具体开工日期以招标单位书面通知为准5.

　　二5.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、XX市相关技术标准、规范；

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准5.

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告5.

　　三5.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.11 发包人委派的业主代表：

　　姓名：职务：

　　3.12 监理单位及委派的工程师：

　　监理单位：

　　姓名：职务：

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作5.

　　3.13发包人主要工作：

　　3.13.1 负责场地三通一平；

　　3.13.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

　　3.13.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

　　3.13.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；

　　3.13.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

　　3.13.6按合同约定支付工程款5.

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1 项目经理

　　姓名：职务：

　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责5.

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备5.

　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容5.

　　3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；

　　3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作5.承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作5.做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；

　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作5.

　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通5.

　　四、工程价款

　　a.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用5.该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减5.

　　b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据XX市93土建定额再结合XX市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取5.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据5.

　　d.工程报价单详附件，工程量按实结算

　　e.结算审计承包人付费执行采用沪建建（20xx）641号，沪价费（20xx）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

　　五、工程价款的支付

　　5.5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75％；

　　5.5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2

　　天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；

　　六5.安全文明施工

　　6.5.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同5.

　　6.5.2承包人在施工过程当中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿5.

　　七5.竣工验收

　　7.5.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收5.发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见5.承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用5.

　　7.5.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合XX市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套5.竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料5.

　　八5.违约责任

　　8.5.1发包人违约：

　　8.5.15.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计5.

　　8.5.2承包人违约：

　　8.5.2.1 因承包人原因，未按本合同第15.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失5.

　　8.5.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金5.如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担5.

　　85.2.3 承包人在施工过程当中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元5.

　　85.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付5.

　　九、争议

　　9.5.1 在履行合同过程当中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁5.

　　十、合同生效与终止

　　10.5.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

　　10.5.2合同订立时间：20xx年月日；

　　合同订立地点：XX市5.

　　10.5.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止5.

　　十一、合同附件

　　11.5.1 投标文件

　　11.5.2 招标文件