下面是范文网小编收集的安全合同范文5篇 安全合同范本，以供参阅。
安全合同范文1
合同编号：
工 程 施 工 合 同
工程名称
总包单位
施工单位 南宁市卡托地坪工程有限公司
甲方：
地址：
电话： 传真：
乙方： 南宁市卡托地坪工程有限公司
地址： 南宁市高新区科园大道33号盛世龙腾A-0615
电话： 0771-3819108 传真： 0771-5762691
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着自愿、互利的原则，经双方协商一致签定本合同，并共同遵守。
第一条：
工程名称：
工程地址： 工程内容1： 运动场透气式塑胶跑道 地坪约 ㎡；单价 元/㎡ 合同总价：￥ 元（大写人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整）
（按实际施工面积结算）
第二条：付款方式
1、 双方签订合同时，甲方需付给乙方总工程款的 10%（大写人民币万 仟佰 拾 元整 ）作为订金。 2、 材料进场时，甲方即付给乙方总工程款的40 % 。
3、 工程施工到90%（做到红色面漆时），甲方即付给乙方总工程款的40 % 。
4、 工程完工三天内验收，合格后三天内，甲方即付清总工程款余款。
5、 为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方向乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的 “收款委托书”到甲方财务办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方财务应拒绝受理。否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第三条：工期
在天气环境及地面环境达到施工条件下，工期为 按甲方要求天内完成，自材料进场施工日算起；（下雨天及甲方客观因素影响工期将顺延）
备注责任风险归属：
1、耐磨地面硬化剂工程项目施工平整度及强度取决于混泥土基础面；耐磨地面硬化剂施工不包括地面切缝、填缝和地面清理；伸缩缝切割责任归属甲方承担。
2、环氧/PVC工程项目受水泥基面平整度、强度、气候、地面湿度环境影响，若没做防水处理、伸缩缝切割或达不到施工条件会导致地面产生起泡及裂缝质量问题，属甲方责任，乙方不承担责任风险。
第四条：双方责任
甲方责任：
1、 为保证施工进度，甲方免费向乙方提供施工水电，原材料堆放场所及施工人员住宿。
2、双方签署合同后，甲方应将确定的地面数量、尺寸及图示交于乙方，并提前一周通知乙方进场。。
3、工地由甲方原因不能正常施工，由此造成乙方产生误工费包括人工费、车费、住宿费，甲方应赔偿乙方相应费用。
4、甲方应严格履行合同规定按期付款。如甲方未按合同规定付款时，乙方可停止施工，同时甲方应承担该项目对乙方所造成的全部损失，此外还须按每日工程款总额的3‰所计滞纳金支付给乙方。
5、工程施工期间及完工后，因原基层砼不平、地基沉降及甲方违规使用而造成的质量事故，均由甲方自行负责。
6、工程因不可抗拒力的因素或非乙方原因造成的损坏，乙方不承担责任，但可以协助维修，维修费用由甲方承担。
乙方责任：
1、乙方的施工安排应配合甲方总体工程进度计划实施；
2、为确保施工安全和施工进度，乙方施工人员应服从甲方的现场管理，遵守甲方的规定，按章操作，文明施工。
3、乙方应切实保证施工工期和施工质量，若延误工期乙方应承担该项目对甲方所造成的全部损失，此外，还须按每日工程款总额的3‰所计误工费支付给甲方。
4、为确保工程质量，工程完工后，乙方有义务做好工地现场管制，做相应标示围栏，甲方提供协助。
5、工地完工后，乙方保持工地的干净，应及时清理场地垃圾（材料袋、饭盒、废料袋等）
双方责任：
1、甲乙双方任何一方单独中止合同均视同违约，违约方将按国家合同法规定承担违约责任：
（1）违约一方按照合同工程造价总额的10%作为违约金支付给另一方。
（2）合同签订后材料已生产并运往到达甲方现场包括运往途中，甲方应按合同工程造价总额的'30%作为违约金赔偿给乙方。
2、工程完工后，乙方组织甲方验收工程，甲方不得以第三方的理由推卸责任拒绝验收或延迟验收。否则将视为甲方违约，由此而产生货款延迟或拒付将由甲方无条件承担工程款的全部支付。未协商之宜乙方向乙方所在地的仲裁委员会申请仲裁，或向乙方地方法院提出诉讼。
第五条：工程验收
1、 因工程样板和施工现场存在一定的环境差异，双方应对已施工的首期自然段进行初检备案，并以此作为验收依据。
2、 施工完毕，乙方以书面形式通知甲方组织验收。验收标准参照初检备案样板实施。
3、 双方签订合同日起，合同约定的责任归属为甲方和乙方共同承担，乙方组织验收工程只与合同的甲方共同验收，甲方不得以第三方的责任推卸验收或拒绝验收；
4、 甲方接到乙方验收通知后，应按期组织验收，三日内甲方未能组织验收双方则视为验收合格。工程未办理验收手续前甲方自行投入使用，双方也视为验收合格。
第六条：工程质保期
1、乙方承接甲方的地坪工程免费保修 一年，保修期间我司负责免费维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量和甲方责任引起的除外）；
2.终身的售后服务：超出保修期间的修复工作只收取低廉的成本费（包括材料费和异地往返交通住宿费用）。
第七条：其 它
1、 本合同一式肆份，甲方执二份，乙方执二份。经双方签章后，即具有同等法律效力，竣工验收甲方付清工程款后，合同即自行终止。
2、 施工过程中所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成，双方均可向双方所在地的仲裁委员会申请仲裁，或向双方所在地地方法院提出诉讼。
3、 本合同以上条款为打印文字，未经双方签章认可的手写插删（增减）、涂改、划线均为无效内容。
4、 合同未尽事宜双方可另行补充，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
甲 方：盖章 乙 方：南宁市卡托地坪工程有限公司 盖章 甲方代表： 签字 乙方代表： 签字 名 称： 名 称： 开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：签约日期：年 月 日 签约日期： 年 月 日
安全合同范文2
总包人（全称）： 江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司
分包人（全称）：
江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司 (总包人)作为 江阴瑞和置业发展有限公司 (发包人)的 江阴长晟豪生大酒店 (项目名称)的项目总包单位，承担着项目管理的总承包职责。而
（分包人）也与江阴瑞和置业发展有限公司（发包人）单独签订了相应的 （指定分包项目）的专业工程施工合同（指定分包合同）。根据建筑业总包管理要求，指定分包也应纳入总包管理。
为在项目实施中统一管理，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保施工现场各参建单位严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，文明作业，促进工程实施顺利健康进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现总包人和分包人双方就专业分包工程的安全生产、文明施工事项达成一致，特订立本协议书，供双方共同遵照执行。
本协议书为工程总包管理的一部分，具有相应的法律约束效力。
一、工程安全生产、文明施工标准
结合发包人要求，本分包工程安全生产、文明施工标准双方约定为：
1、本工程安全生产，必须确保通过 安全合格 工地验收，事故负伤频率为 ‰内 ；
2、确保本工程达到省级文明工地。
二、组成本协议书的文件包括：
1、本协议书第一部分：协议书；
2、本协议书规定条款；
3、其他管理规定补充条款；
4、处罚条款；
5、协议书履行过程中，总包人和分包人协商一致的其他书面文件。
三、总包人是工程施工的总执行和组织人，其除了完成自己承担的施工任务外，还应负责组织和管理发包人指定分包人的施工，并为分包人提供和创造必要的施工条件。
四、总包人向分包人承诺，根据总包人与发包人“工程施工合同”要求，向分包人提供施工现场已有设施，并确保安全、有效、合格。
五、总包人向分包人承诺，总包人可根据分包人请求，在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的`费用，总包人酌情向分包人收取。
六、分包人向总包人承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。
七、分包人向总包人承诺，在履行本协议书的过程中，分包人违反本协议书约定，总包人对分包人根据本协议书约定所进行的一切处罚和处理，分包人均无异议。并在接到“处罚通知书”后三天内缴清罚金。
八、分包人向发包人/总包人和监理单位提交的施工组织设计、施工方案、施工措施、风险评估报告以及有关证件等所有材料的审核批准并不代表分包人无须承担责任。
九、履行本协议书的过程中，总包人对分包人已处罚款项，不等同于分包人可不承担应进行整改/改善/消除安全隐患/缺陷/事故；也不由于分包人已经进行安全隐患/缺陷/事故的整改/改善/消除而予以退还已处罚款项。
十、协议书的份数：
十一、协议有效期：
十二、协议书的生效
1、协议书订立时间： 年 月 日；
2、协议书订立地点：
3、本协议书自双方签字盖章起生效。
总包人（公章）： 江苏顺通建设集团
分包人（公章）：
有限公司无锡分公司
法定代表人：
法定代表人：
日期：
日期：
安全合同范文3
甲方：_________
乙方：_________
根据中华人民共和国《煤炭法》第47条规定，为维护煤炭供需双方利益，确保燃煤质量，鉴于乙方受设备技术等条件限制，无法自行开展煤质检测工作，特委托甲方代理煤炭质量检测。经双方协商一致，协议如下：
1.乙方自双方协议签订之日_________年_________月_________日起至_________年__________________日止_________年内至少需向甲方提供煤样_________只，此只煤样的检测费用一次性收取_________元(按只收取，分_________次收取)，若超出_________只煤炭样再另行收费。
2.甲方按国家标准负责检验下列项目：煤的.工业分析，煤的全水份测定，煤的全硫测定，煤的发热量测定。若乙方要求其他项目检测则另行收费。
3.收费标准。依据_________物价局_________规定，甲方本着互惠互利的原则，按_________元/只收取，(一次性收取_________元，分_________次收取，)全年检测费用_________元人民币。
4.乙方负责煤样的采集和运送，如委托甲方采样则甲方另行收取采样费。
5.甲方承检乙方送检的煤样，仅对来样负责，检验报告以_________方式告知。
6.甲方收到样品后，保证在_________天之内报出结果。
7.甲方在协议有效期内将向乙方无偿提供技术咨询。
8.若双方协作中出现其他问题，愿自行协商解决或_________。
9.其它需要明确的事项
_________。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
安全合同范文4
根据安全法律、法规及安全、治安、消防等有关安全管理规定，本人自愿与本单位签订安全责任书，自愿在工作中遵守以下安全事项，如不执行导致安全责任事故发生，愿承担相应的责任和处罚。
（一）本人已完全熟知和明白《安全生产操作规程》中的'内容及规定要求，严格按要求和规定执行。
（二）本人保证上班及上班前不喝酒，经医院鉴定和有力人证明喝过酒而造成的设备、人员伤害事故，由本人承担全部经济及刑事责任。
（三）遵守社会公德，不打架斗殴、偷盗、不惹事生非。
（四）自觉遵守《邓州市公路局施工机械管理办法》，上班前进行安全检查，自觉遵守安全操作规程确保不违章作业，不冒险蛮干，不操作非本单位设备，若有违反后果自负，承担所有经济损失。
（五）及时保养机械设备，因为保养不及时造成的机械损坏由本人负责。
（六）有事要提前请假。
（七）上下班要遵守交通规则，因违反交通规则造成的意外事故有本人负责，工作以外发生任何刑事、经济事件有本人承担。
（八）本协议双方签字后生效，一式两份。
（九）此协议期限 年 月 日至 年 月 日
本人签字：
单位盖章：
年 月 日
安全合同范文5
甲方：
乙方：
甲、乙双方达成如下协议：
1.乙方应遵循甲方各项安全管理的规章制度，接受甲方的安全检查，遵守现场劳动纪律，如有违规，甲方有权进行精经济罚款处理。
2.乙方应设一名专职安全员，每天对现场的安全防护，临时用电进行检查。井道内的线路必须无破损，并在漏电保护器控制之内。
3.临时用电应按有关规定和标准安装使用。甲方提供电源，乙方自备电缆、电箱。按照“一机”“一闸”“一漏”“一箱”的用电规定，如不符合用电要求，停电整顿或罚款处理。
4.技术、质量要求，按黑龙江省标准施工。
5.甲方已对北岸*润和城18#楼三个单元，共计192个电梯井门进行了安全防护（采用防护门）；此防护现移交乙方管理，完工后如数返回，如有丢失、损坏，由乙方承担。
6.乙方必须有专人每天检查所有电梯井安全门是否封闭可靠，如有开启马上封闭，否则出现事故后果自负，电梯井字架上禁止存放各种活动物件。每天检查门口是否有杂物，杂物距井口边两米以外。
7.乙方进场物品自行保管，如有丢失、损坏，乙方自理。
8.乙方需运出现场的物品，需报甲方签认。甲方确认后方可外运。
9.电梯井内的设施，乙方定期进行检查、保养，发现隐患及时消除。
10.严格按国家室内电梯安装安全操作规程、规范要求作业。
11.乙方不得私自破坏甲方提供的'各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经我项目部同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。
12.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，同时做好季节性的安全防护工作。
13.乙方作业时，必须设专人监护电梯井口，作业后，必须恢复防护门，乙方在电梯井内作业时，不得上下交叉作业。
14.《建设工程安全管理条例规定》第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
15.此协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后立即生效。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
电话：_________________电话：_________________
代表：_________________代表：_________________
签约日期：_____________签约日期：_____________
安全合同范文5篇 安全合同范本相关文章：
★ 商品购销合同8篇